第一篇：2017年一級建造師《工程法規(guī)》真題及答案(名師解析版)

2017年一級建造師《工程法規(guī)》真題及答案（名師解析版）

一、單項選擇題

1.某施工企業(yè)與一倉儲中心簽訂了倉儲合同,合同約定:簽約后一周內交付貨物,屆時合同生效。施工企業(yè)有權?……提取或…?提取貨物,關于該倉儲合同的說法,正確的是()。

A.該倉儲合同簽訂即生效,不以交付為要件

B.如施工企業(yè)逾期提貨，其有權拒絕倉儲中心加收倉儲費

C.該施工企業(yè)向倉儲中心交付貨物時合同生效

D.如施工企業(yè)提前提貨,則有權要求倉儲中心減收倉儲費

答案：C

解析：超綱：附生效條件合同

2.根據(jù)《招標投標法實施條例》,下列情形中,屬于不同投標人之間相互串通投標情形的是()。

A.約定部分投標人放棄投標或者中標

B.投標文件相互混裝

C.投標文件載明的項目經理為同一人

D.委托同一單位或個人辦理投標事宜

答案：A

解析：P94~95

3、關于建筑施工企業(yè)安全生產許可證的說法,正確的是()。

A.未取得安全生產許可證從事施工活動不會產生行政責任

B.申請補辦安全生產許可證應當在公眾媒體上聲明原許可證作廢

C.只有經過再次審查,安全生產許可證有效期才可能延期

D.施工企業(yè)是否具有安全生產許可證不影響施工許可證的核發(fā)

答案：B

解析：P221

4、甲建設單位拖欠乙施工企業(yè)工程款,乙發(fā)函催告甲還款。乙的催告行為在提起訴訟時產生的效果是()。

A.訴訟時效的中止

B.訴訟時效的中斷

C.訴訟時效的延長

D.改變法定時效期間

答案：B

解析：P345

5、關于建設工程質量保修的說法,正確的是()。

A.不同類型的建設工程,質量保修范圍不同

B.合同約定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限與施工企業(yè)的質量責任年限無關

D.建設工程保修期的起始日是工程實際竣工之日

答案：A

解析：P325 12.關于保險索賠的說法,正確的是()

A.保險事故發(fā)生后,索賠時儀器被保險人向保險人提供與確認保險事故有關的證明和資料

B.保險單上載明的保險財產沒有全部損失,但其損害程度已無法修理,只能按照部分損壞進行索賠

C.保險事故發(fā)生后,應當及時通如保險人

D.如果一個建設工程項目,同時由多家保險人承保。則應當平均分配賠償金額

答案：C

解析：P42

13.某施工企業(yè)與預制構件廠簽訂了預制構件加工合同,構件加工過程中施工企業(yè)要求變更構件設計,對方同意變更。但加工構件超過60%時,該施工企業(yè)提出解除合同。關于該施工企業(yè)權利的說法。正確的是()。

A.可隨時解除合同

B.享有留置權

C.不得單方變更設計

D.可請求法院撒銷合同

答案：A

解析：P169

14.關于工程建設強制性標準的說法,正確的是()。

A.工程建設標準批準部門應當對工程項目執(zhí)行強制性標準情況進行監(jiān)督檢查

B.工程建設強制性標準都是關于工程質量的強制性條文

C.工程建設中擬采用的新技術、新材料,可不受強制性標準的限制

D.工程建設中采用國際標準或者國外標準,可不受強制性標準的限制

答案：A

解析：P292

15.根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》,關于施工企業(yè)不良行為記錄的說法,正確的是()。

A.超越本單位資質承攬工程的行為屬于承攬業(yè)務不良行為

B.工程竣工驗收后,不向建設單位出具質量保證書的行為屬于工程安全不良行為

C.委托不具有相應資質的單位承擔施工現(xiàn)場拆卸施工起重機械的行為屬于資質不良行為

D.將承包的工程轉包或違法分包的行為屬于承攬業(yè)務不良行為

答案：D

解析：P114

16、甲施工企業(yè)與乙勞務派遺公司訂立勞務派遑協(xié)議，由乙向甲派追員工丁某，,關于該用工關系的說法，正確的是()。

A.丁某工作時因工受傷,甲應當申請工傷認定

B.在派追期間,甲被宣告破產,可以將丁某退回乙

C.乙應當對丁某進行工作崗位所必需的培訓

D.在派追期間,丁被退回的,乙不再向其支付勞動報酬

答案：B

解析：P153

17、下列主體中,屬于法人的是()。

A.某施工企業(yè)項目部

B.某施工企業(yè)分公司

C.某大學建筑學院

D.某鄉(xiāng)人民政府

答案：D

解析：P11

18、根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條例》,除了交通事故、火災事故外的其他事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的,應當自事故發(fā)生()起及時補報。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

答案：D

解析：P268

19、關于人身保險合同的說法,正確的是()。

A.人身保險的投標人在保險事故發(fā)生時,應當對被保險人具有保險利益

B.人身保險合同的投保人應當一次性支付全部保險費

C.保險人對人壽保險的保險費,不得用訴訟方式要求投保人支付

D.人身保險合同的投保人不可以為受益人

答案：C

解析：P41

20、根據(jù)建筑節(jié)能的有關規(guī)定合同約定由建設單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設備的,建設單位應當保證其符合()要求。

A.企業(yè)標準

B.地方標準

C.施工圖設計文件

D.建筑節(jié)能任意性標準

答案：C

解析：P206

21、關于行政行為特征的說法正確的是()。

A.行政行為具有自愿性

B.實施行政行為具有單方意志性

C.行政行為具有不可裁量性

D.行政行為不屬于執(zhí)法行為

答案：B

解析：P330

22、甲建設單位與乙施工企業(yè)在施工合同中約定因合同所發(fā)生的爭議,提交A仲裁委員會仲裁。后雙方對仲裁協(xié)議的效力有異議，甲請求A仲裁委員會作出決定,但乙請求人民法院作出裁定,該案中仲裁協(xié)議效力的確認權屬于()。

A.A仲裁委員會所在地的基層人民法院

B.仲裁協(xié)議簽訂地的中級人民法院

C.仲裁協(xié)議簽訂地的基層人民法院

D.A仲裁委員會所在地的中級人民法院

答案：D

解析：P359

23.關于在文物保護單位和建設控制地帶內從事建設活動的說法,正確的是()。

A.文物保護單位的保護范圍內及其周邊的一定區(qū)城不得進行挖掘作業(yè)

B.在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行挖掘作業(yè),必須經國務院批準

C.在省、自治區(qū)、直轄市重點文物保護單位的保護范圍內進行挖掘作業(yè)的,必須經國務院文物行政主管部門同意

D.因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行挖掘作業(yè)的,應經核定公布該文物保護單位的人民政府批準,并在批準前征得上一級人民政府文物行政主管部門同意

答案：D

解析：P216

24.下列情形中,屬于人民法院對仲裁裁決裁定不予執(zhí)行的是()

A.對仲裁裁決持不同意見的仲裁員沒有在裁決書上簽名的 B.仲裁庭的組成違反法定程序的

C.合同中沒有仲裁條款,爭議發(fā)生后當事人才達成書面仲裁協(xié)議的 D.載有仲裁條款的合同被人民法院確認無效的

答案：B

解析：P362

25.建筑物倒場造成他人損害的,由()承擔連帶責任

A.所有人和建設單位

B.使用人和建設單位

C.建設單位和施工企業(yè)

D.管理人和施工企業(yè)

答案：C

解析：P24

26.施工企業(yè)為建造師提供虛假申報材料申請注冊的，可能承擔的行政麥任是()。

A.取消投標資格

B.降低資質等級

C.責令限期改正

D.吊銷企業(yè)資質證書

答案：C

解析：P80

27.根據(jù)《建設工程質量管理條例》,關于設計單位權利的說法,正確的是()

A.為節(jié)約投資成本,設計單位可不依據(jù)勘察成果文件進行設計

B.設計單位有權將所承攬的工程交由資質等級更高的設計單位完成 C.有特殊要求的專用設備,設計單位可以指定生產廠商或供應商

D.設計深度由設計單位酌定

答案：C

解析：P309

28.根據(jù)《水污染防治法》,關于施工現(xiàn)場水污染防治的說法,正確的是()

A.禁止利用無防滲漏措施的溝渠輸送含有毒污染物的廢水

B.在具有特殊經濟文化價值的水體保護區(qū)內,禁止設置排污口

C.禁止向水體排放含低放射性物質的廢水

D.禁止向水體排放生活污水

答案：A

解析：P196 36.關于企業(yè)申請資質條件中“凈資產”的說法,正確的是()。

A.是指企業(yè)擁有的資產

B.是指企業(yè)的注冊資本金

C.應當以企業(yè)申請資質前3年度財務報表中凈資產的平均額為準

D.即所有者權益

答案：D

解析：P60

37.根據(jù)《建設工程安全生產管理集例》,不屬于施工總承包單位應承擔的生產責任的是()

A.統(tǒng)一組織編制建設工程生產安全應急救援預案

B.負責向有關部門上報施工生產安全事故

C.自行完成建設工程主體結構的施工

D.施工總承包單位與分包單位間約定責任與法定責任相抵觸時,以約定責任為準

答案：D

解析：P230

38.關于行政許可的說法,正確的是()

A.部門規(guī)章可以設定行政許可

B.行政機關在實施行政許可時,一律進行聽證

C.行政許可可以延續(xù),但是不得變更行政許可事項

D.行政許可可以統(tǒng)一辦理或者聯(lián)合辦理

答案：D

解析：P373

39.關于上位法與下位法法律效力的說法,正確的是()。

A.《招標投標法實施條例》高于《招標公告發(fā)布暫行辦法》

B.《建設工程質量管理條例》高于《建筑法》

C.《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》高于《外商投資建筑業(yè)企業(yè)管理規(guī)定》

D.《建設工程勘察設計管理條例》高于《城市房地產開發(fā)經營管理條例》

答案：A

解析：P6

40.乙施工企業(yè)向甲建設單位主張支工程款,甲以工程質量不合格為由拒絕支付，乙將其工程款的債權轉讓給丙并通知了甲。丙向甲主張該債權時,甲仍以質量原因拒絕支付。關于該案中債權轉讓的說法,正確的是()。

A.乙的債權屬于法定不得轉讓的債權

B.甲可以向丙行使因質量原因拒絕支付的抗辯

C.乙轉讓債權應當經過甲同意

D.乙轉讓債權的通知可以不用通知甲

答案：B

解析：P138 41.關于工程再分包的說法,正確的是()

A.專業(yè)分包單位可將其承包的專業(yè)工程再分包

B.專業(yè)分包單位不得將其承包工程中的非勞務作業(yè)部分再分包

C.勞務分包單位可以將其承包的勞務工作再分包

D.專業(yè)分包單位可以將非主體、非關鍵性的工作再分包給他人

答案：B

解析：P110

42.關于建設工程超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的說法,正確的是()。

A.經過勘察、設計單位鑒定后,必須在設計文件中重新界定使用期

B.建設工程超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的,產權所有人應當委托原勘察、設計單位鑒定

C.根據(jù)鑒定結果采取加固、維修等措施的,需經原施工企業(yè)進行加、維修和補強

D.不經鑒定、加固等而違法繼續(xù)使用造成損失的,由產權所有人和原施工企業(yè)承擔連帶責任

答案：A

解析：P326

43.根據(jù)《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》,關于建筑市場誠信行為公告的說法,正確的是()。

A.招標投標違法行為記錄公告在任何情況下都不得公開涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的記錄

B.對于取消擔任評標委員會成員資格的行政處理決定應當給予公告

C.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的,可向公告部門提出書面更正申請,公告部門應在接到申請后停止公告

D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間,公告部門應暫停對違法行為記錄的公告

答案：B

解析：P116

44.某設備租賃公司將一臺已經出租給某勞務公司的鋼筋切割機轉讓給某施工企業(yè),該切割機租賃還有3個月到期。轉讓合同約定當切割機租賃期限結束時勞務公司將其交付紿該施工企業(yè)。該買賣合同中切割機的交付方式為()。

A.簡易交付

B.擬制交付

C.指示交付

D.占有改定

答案：C

解析：P171

45.關于確定中標人的說法,正確的是()。

A.投標人不得授權評標委員會直接確定中標人

B.排名第一的中標候選人放棄中標的,招標人必須重新招標

C.確定中標人選,招標人可以就投標價格與投標人進行談判

D.國有資金占控殷地位的依法必須進行招標的項目,招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人

答案：D

解析：P98

46.施工企業(yè)在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙有差錯的,應當()

A.繼續(xù)按設計文件和圖紙施工

B.對設計文件和圖紙進行修改,按修改后的設計文件和圖紙進行施工

C.對設計文件和圖紙進行修改,征得設計單位同意后按修改后的設計文件和圖紙進行施工及時提出意見和建議

D.及時提出意見和建議

答案：D

解析：P296

47.可以撒銷建筑業(yè)企業(yè)資質的情形是()

A.企業(yè)取得資質后不再符合相應資質條件的 B.企業(yè)取得資質后發(fā)生重大安全事故的 C.資質許可機關違反法定程序準予資質許可的 D.資質證書有效期到期后未及時辦理續(xù)期手續(xù)的 答案：C

解析：P65

48根據(jù)《消防法》,除人員密集的大型場所和特殊工程以外的一般建設工程消防驗收,()。

A.施工企業(yè)應當向公安機關消防機構申請消防驗收

B.建設單位應當先行備案后,方可進行消防驗收

C.建設單位在驗收后應當報公安機關消防機構備案

D.可以不經過消防驗收,由公安機關消防機構進行抽查

答案：C

解析：P316

49.2014年6月10日,某施工企業(yè)委托某專利事務所申請發(fā)專利。6月12日**專利事務所向國家專利局郵寄申請文件,6月15日國家專利局收到該文件。****年6月16日,國家專利局作出授予發(fā)明專利權的決定并予以公告。該專****滿的期限是()

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

答案：C

解析：P28

50.關于聯(lián)合體共同承包的說法,正確的是()

A.聯(lián)合體中標的,聯(lián)合體各方就中標項目向招標人承擔連帶責任

B.聯(lián)合共同承包適應范圍為大型且結構復雜的建筑工程

C.兩個以上不同資質等級的單位實行聯(lián)合體共同承包的,應當按照資質等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程

D.聯(lián)合體中標的,聯(lián)合體各方應分別與招標人簽訂合同

答案：A

解析：P97

51、根據(jù)《建設施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定》,關于已取得安全生產許可證的建筑施工企業(yè)發(fā)生重大安全事故所產生的法律**說法,正確的是()

A.*擬安全生產許可證并限期整頓

B令停止生產,并處罰款

C.撒銷安全生產許可證

D.吊銷安全生產許可證

答案：A

解析：P223

52.在同一法律體系中,根據(jù)一定的標準和原則制定的同類法律規(guī)范的總稱是()

A.法律形式

B.法律部門

C.法律規(guī)章

D.法律制度

答案：B

解析：P1

53安裝、拆卸施工起重機械,應當編制拆裝方案、制定安全施工措施,并由()對現(xiàn)場實施全過程監(jiān)督。

A.施工企業(yè)負責項目管理的技術負責人

B.監(jiān)理單位負責安全的工程師

C.出租單位生產管理人員

D.安裝、拆卸單位的專業(yè)技術人員

答案：D

解析：P282

54關于工程總承包的說法,正確的是()

A.采購-施工總承包(P-C)是指工程總承包企業(yè)按照合同約定,承擔工程項目采購和施工,并對承包工程的采購和施工的質量、安全、工期、造價負責

B.工程總承包是指發(fā)包人將全部施工任務發(fā)包給具有工程總承包資質的企由該企業(yè)按照合同的約定向建設單位負責,承包完成施工任務

C.設計采購施工總承包(EPC)是指工程總承包企業(yè)按照合同約定,承擔工程目設計和施工,并對承包工程的設計和施工的質量、安全、工期、造價負責

D.交鑰匙總承包的施工必須由總承包企業(yè)自行完成 答案：A

解析：P106

55.甲建設單位與乙施工單位簽訂了施工合同,由丙公司為甲出具工程款的支付擔保,擔保方式為一般保證。甲到期未能支付工程款,乙應當要求()。

A.丙先行代為清償

B.甲和丙**支付

C.甲先行支付

D.甲和丙**支付

答案：C

解析：P37

56.關于評標規(guī)則的說法,正確的是()。

A.評標委員會成員的名單可在開標前予以公布

B.投標文件未經投標單位蓋章和負責人簽字的，評標委員會應當否決其投標

C.招標項目的標底應當在中標結果確定前公布

D.評標委員會確定的中標候選人至少3個,并標明順序

答案：B

解析：P89

57.根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》,在施工現(xiàn)場使用的裝配式活動**,應當具有()

A.銷售許可證

B.安裝許可證

C.產品合格證

D.安全許可證

答案：C

解析：P244

58.注冊建造師擔任施項目負責人,在其承建的工程項目竣工驗收手續(xù)辦結前,可以變更注冊至另一個企業(yè)的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.發(fā)包方同意更換項目負責人

C.承包方同意更換項目負責人

D.停工超過120天承包方認為需要調整的 答案：B

解析：P77

59.在公布了國家標準或行業(yè)標準之后,相應的地方標準()

A.予以修訂

B.繼續(xù)有效

C.應當復審

D.即行廢止

答案：D

解析：P288

60.勞動者的下列情形中,用人單位可以隨時解除勞動合同的是()。

A.在試用期后被證明不符合錄用條件

B.嚴重違反用人單位的規(guī)章制度

C.被起訴有大量欠債

D.經常生病不能從事崗位工作

答案：B

解析：P149 61.關于施工許可制度的說法中,正確的是()。

A.中止施工滿1年經核驗不符合條件的,應當收回其施工許可證

B.領取施工許可證后因故不能按期竣工超過6個月的,施工許可證自行廢止**

C.因故中止施工,恢復施工后1個月內應向發(fā)證機關報告

D.批準開工報告的工程因故中止施工的,應當重新辦理批準手續(xù)

答案：A

解析：P57

62.2017年3月1日甲施工企業(yè)向乙鋼材商發(fā)出采購單購買一批鋼材。要求乙在3月5日前承諾。3月1日,乙收到甲的采購單,3月2日,甲再次發(fā)函至乙取消本次采購。******,3月5日,**乙正確的是()

A.甲3月2日的行為屬于要約邀請

B.乙3月4日的行為屬于新要約

C.甲的要約已經撤銷

D.甲乙之間買賣合同成立

答案：C

解析：P123

63.關于代理的說法,正確的是()

A.作為被代理人的法人終止，委托代理終止

B.代理涉及被代理人和代理人兩方當事人

C.民事法律行為的委托代理必須采用書面形式

D.代理人明知被委托代理的事項違法仍進行代理的,代理人承擔全部民事責任

答案：A

解析：P13-18

64.關于行政調解的說法。正確的是()

A.行政調解屬于訴訟內調解

B.行政調解達成的協(xié)議具有強制約束力

C.行政調解應當事人的申請方可啟動

D.行政機關可以對不屬于其職權管轄范圍內的糾紛進行調解

答案：C

解析：P365

65.關于建設工程返修的說法,正確的是()

A.建設工程返修不包括竣工驗收不合格的情形

B.對竣工驗收不合格的建設工程,若非施工企業(yè)原因造成的,施工企業(yè)不負責返修

C.對施工中出現(xiàn)質量問題的建設工程,無論是否施工企業(yè)原因造成的,施工企業(yè)都應負責返修

D.對竣工驗收不合格的建設工程,若是施工企業(yè)原因造成的,施工企業(yè)負責有償返修

答案：C

解析：P299

66.根據(jù)《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規(guī)定》,對建筑工程安全防護、文明施工措施費用的使用負總責的單位是()。

A.監(jiān)理單位

B.建設單位

C.總承包單位

D.分包單位

答案：C

解析：P248

67.根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》。關于解決工程價款結算爭議的說法,正確的是()

A.欠付工程款的利息從當事人起訴之日起算

B.當事人約定墊資利息,承包人請求按照約定支付利息的,不予支持

C.建設工程承包人行使優(yōu)先權的期限自轉移占有建設工程之日起計算

D.當事人對欠付工程款利息計付標準沒有約定的,按照中國人民銀行發(fā)布的是同期同類貸款利率計息

答案：D

解析：P130-131

68.根據(jù)《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》實行工程總承包的,對于超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案，應當由()組織召開專家論證會。

A.建設單位

B.總承包單位

C.設計單位

D.分包單位

答案：B

解析：P242

69.在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內進行鄉(xiāng)村公共設施和公益事業(yè)建設時,應當辦理()。

A.鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證

B.鄉(xiāng)村建設工程規(guī)劃許可證

C.鄉(xiāng)村建設用地規(guī)劃許可證

D.土地性質變更登記手續(xù)

答案：A

解析：P54

70.乙施工企業(yè)租用甲建設單位的設備后擅自將該設備出售給了丙公司,甲知悉此事后,與乙商議以該設備的轉讓價格抵消了部分工程款。關于乙丙之間設備買賣合同效力的說法,正確的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤銷

答案：B

解析：P137

二、多項選擇題

71、關于建筑工程項目申請領取施工許可證條件的說法,正確的有()。

A.有保證工程安全的總體部署

B.成片開發(fā)的住宅小區(qū)工程已經委托監(jiān)理

C.應當經公安機關消防機構進行設計審核的建設工程消防設計已經審核合格

D.施工圖設計文件已通過審查

E.有保證工程質量的具體措施

答案：BCDE

解析：P55~56

85、投標人相互串通投標報價,損害招標人利益,情節(jié)嚴重的,可能承擔的刑事

責任有()。

A.沒收財產

B.拘役

C.有期徒刑

D.罰金

E.管制

答案：BCD

解析：P48

86、關于知識產權法律特征的說法,正確的是()。

A.具有財產權和人身權雙重屬性

B.效力不受地域限制

C.僅在法律規(guī)定的期限內受到法律保護

D.不存在排他性

E.是權利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權利

答案：AC

解析：P26

87、關于建設工程保修責任的說法,正確的是()。

A.因建設單位使用不當造成的工程損壞,由施工企業(yè)負責維修,其費用由建設單位承擔

B.由于設計問題造成的質量缺陷,施工企業(yè)有義務維修,其費用由材料采購單位承擔

C.因建筑材料質量不合格引起的質量缺陷,由施工企業(yè)負責維修,其費用由材料采購單位承擔

D.因地震等自然災害造成工程損壞,由施工企業(yè)負責維修,其費用由建設單承擔

E.因施工企業(yè)違反有關標準規(guī)范施工導致質量缺陷,由施工企業(yè)負責維修

答案：AE

解析：P326

88、根據(jù)《招標投標法實施條例》,下列投標人的行為中,屬于弄虛作假行為的有()。

A.使用偽造、變造的許可證件

B.投標人之間協(xié)商投標報價

C.不同投標人的投標文件相互混裝

D.投標人之間約定部分投標人放棄中標

E.提供虛假的財務狀況

答案：AE

解析：P96

89.下列工程項目中,可以由外商投資建筑業(yè)企業(yè)承包的有()。

A.中國投資的建設項目

B.外資占45%,但技術難度大的建設項目

C.全部由外國贈款建設的工程

D.外資占50%的中外聯(lián)合建設項目

E.國際金融機構資助并通過根據(jù)貸款條款進行的國際招標授予的建設項目

【答案】CDE

解析：P66

90.根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》,屬于建設單位安全責任的有()。

A.編制施工安全生產規(guī)章制度

B.向施工企業(yè)提供準確的地下管線資料

C.將拆除工程的有關資料報送有關部門備案

D.保證設計文件符合工程建設強制性標準

E.為從事特種作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險

【答案】BC

解析：P274~276

91.關于行政糾紛的說法,正確的有()

A.行政糾紛是平等主體間的財產糾紛

B.只要發(fā)生行政糾紛,當事人就可以自主選擇申請行政復議或提起行政訴訟

C.行政訴訟的被告只能是行政機關

D只要當事人對行政復議決定不服,就可以向人民法院提起行政訴訟

E.行政糾紛的法律解決途徑有行政復議和行政訴訟

【答案】CE

解析：P333~334

92.根據(jù)《綠色施工導則》,關于水資源利用的說法,正確的有()

A.優(yōu)先采用中水攪拌、中水養(yǎng)護,有條件的地區(qū)和工程應收集雨水養(yǎng)護

B.施工現(xiàn)場分別對生活用水與工程用水確定用水金額指標,合并計量管理

C.處于基坑降水階段的工地,宜優(yōu)先采用地下水作為混凝土攪拌用水

D.施工現(xiàn)場噴灑路面、綠化澆灌優(yōu)先選擇使用市政自來水

E.力爭施工中非傳統(tǒng)水源和循環(huán)水的再利用量大于30%

【答案】ACE

解析：P207~208

93.關于施工企業(yè)項目負責人安全生產責任的說法,正確的有()。

A.開展項目安全教育培訓

B.對建設工程項目的安全施工負責

C.確保安全生產用的有效使用

D.監(jiān)督作業(yè)人員安全保護用品的配備及使用情況

E.及時、如實報告生產安全事故

【答案】BC

解析：P229

98.下列工程建設國家標準中,屬于強制性標準的有()。

A.工程建設規(guī)劃、施工等通用的綜合標準

B.工程建設重要的通用的制圖方法標準

C.工程建設重要的通用的試驗檢驗和評定方法標準

D.工程建設重要的通用的信息管理標準

E,工程建設通用的有關安全和環(huán)境保護的標準

【答案】ABCE

解析：P287

99.關于工程監(jiān)理職責和權限的說法,正確的有()。

A.未經監(jiān)理工程師簽字,建筑材料不得在工程上使用

B.未經監(jiān)理工程師簽字,施工企業(yè)不得進入下一道工序的施工

C.未經專項監(jiān)理工程師簽字,建設單位不得撥付工程款

D.未經總監(jiān)簽字,建設單位不得進行竣工驗收

E.未經監(jiān)理工程師簽字,建筑構配件不得在工程上使用

【答案】ABDE

解析：P311

100、下列施工合同中,屬于可撤銷合同的有()。

A.施工合同訂立時,工程款支付條款顯失公平

B.另行簽訂的與備案中標合同的實質性內容不一致

C.承包人對合同的價款有重大誤解的 D.發(fā)包人脅迫承包人簽訂的 E.承包人將部分工程違法分包的 答案：ACD

解析：P139

第二篇：2013年一級建造師工程法規(guī)真題答案解析

全國一級建造師《建設工程法規(guī)及相關知識》2013年真題解析

【注】試題代碼不同，試題順序不同，請考生根據(jù)自己所做試卷進行核對！

一、單選題（共 70 題，每題 1 分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）

1、下列已經頒布的規(guī)范性法律文件中，不屬于憲法部門的是（）A.《全國人民代表大會組織法》

B.《中華人民共和國國籍法》

C.《中華人民共和國反壟斷法》

D.《全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》

【參考答案】C 【參考解析】《反壟斷法》屬于經濟法。參見教材P2

2、根據(jù)《中華人民共和國保險法》，投保人參保建筑工程一切的建筑工程項目，保險人須負責賠償因（）造成的損失和費用。

A.設計錯誤 B.原材料缺陷

C.不可預料的意外事故 D.工藝不完善

【參考答案】C 【參考解析】建筑工程一切險是在建造過程中因自然災害或意外事故而引起的一切損失的險種。參見教材P40。

3、下列法律責任中，屬于刑事處罰的是（）

A.處分 B.暫扣執(zhí)照

C.回復原狀

D.罰金

【參考答案】D 【參考解析】刑事處罰包括主刑和附加刑兩部分。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑和死刑。附加刑有：罰金、剝奪政治權利和沒收財產。參見教材P46。

4、根據(jù)《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起（）內，向施工許可證頒發(fā)機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護工作。

A.15天 B.1個月

C.2個月

D.3個月

【參考答案】B 【參考解析】在建工程在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起一個月內，向發(fā)證機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。參見教材P54

5、以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，建設單位應當持建設項目的批準、核準、備案文件和國有土地使用權出讓合同，向項目所在城市、縣人民政府（）領取建設用地規(guī)劃許可證。

A.土地主管部分 B.建設行政主管部門

C.城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門 D.授權的鎮(zhèn)人民政府

【參考答案】C 【參考解析】以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，在簽訂國有土地使用權出讓合同后，建設單位應當持建設項目的批準、核準、備案文件和國有土地出

讓合同，向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門領取建設用地規(guī)劃許可證。參見教材P51

6、關于建筑工程施工許可證管理的說法，錯誤的是（）

A.申請施工許可證是取得用地規(guī)劃許可證的前臵條件

B.保證工程質量和安全的施工措施在申請施工許可證前編制完成C.只有法律和行政法規(guī)才有權設定施工許可證的申領條件

D.消防設計審核不合格的，不予頒發(fā)施工許可證

【參考答案】A 【參考解析】只有取得規(guī)劃許可證之后，方可申請辦理施工許可。參見教材P51。

7、關于無資質的“實際施工人”利益受到侵害時處理的說法，正確的是（）

A.無資質承包主題的勞務分包合同無效，其合同權益不受法律保護

B.實際施工人不能向沒有合同關系的建設工程項目的發(fā)包方主張權利

C.實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利時，則與轉包人、違法分包人無關

D.建設工程項目發(fā)包人只在欠付工程價款的范圍內對實際施工人承擔責任

【參考答案】D 【參考解析】實際施工人的權益受到侵害時，其可以向合同相對方主張權利，甚至可以向建設工程項目的發(fā)包主張方主張權利，實際施工人以轉包、違法包人為被告起訴時，人民法院應當依法受理，實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利時，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人，發(fā)包人只在欠付工程款的范圍內對實際施工人承擔責任。參見教材P65。

8、施工企業(yè)的施工現(xiàn)場消防安全責任人應是（）

A.施工企業(yè)負責人 B.專職安全員

C.專職消防安全員 D.項目負責人 【參考答案】D 【參考解析】施工單位是主要負責人是本單位的消防安全負責人；項目負責人則應是本項目施工現(xiàn)場是消防安全負責人。參見教材P235

9、施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安機關消防機構作出的停止施工處罰決定的，將由（）負責強制執(zhí)行。

A.公安機關 B.做出決定的公安機關消防機構

C.人民法院 D.建設行政主管部門

【參考答案】D 【參考解析】當事人逾期不執(zhí)行停產停業(yè)、停止使用、停止施工決定的，由作出決定的公安機關消防機構強制執(zhí)行參見教材P239。

10、某工程事故造成3人死亡，10人重傷，直接經濟損失達2000萬元根據(jù)《生產安全事故報告和調查處罰案倒》，該事故等級為（）

A.特別重大事故 B.較大事故

C.重大事故 D.一般事故

【參考答案】B 【參考解析】較大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人

以下重傷參見教材P235

11、根據(jù)《民法通則》，關于代理的說法，正確的是（）

A.一代理人在授權范圍內實施代理行為的法律后果自被代理人承擔

B.代理人可以超越代理權實施代理行為

C.被代理人對代理人的切行為承擔民事責任

D.代理是代理人以自己的名義實施民事法律行為

【參考答案】A 【參考解析】《民法通則》規(guī)定，公民、法人可以通過代理人實施民事法律行為。代理人在代理權限內，以被代理人的名義實施民事法律行為。被代理人對代理人的代理行為，承擔民事責任

12、在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設備，必須由（）承擔

A.設備使用單位

B.具有相應資質的單位

C.設備出租單位

D.檢驗檢測機構

【參考答案】B 【參考解析】安裝、拆卸施工起重機械和自升式架設設施必須具備相應的資質。參見教材P258。

13、關于發(fā)包人受到竣工結算文件后，在約定期限內不予答復，視為認可竣工結算文件的說法，正確的是（）

A.必須在合同中有此約定，才可作為結算依據(jù)

B.這是法定的視為認可竣工結算文件的情形

C.即使合同通用條款中有此約定，也不能作為結算依據(jù)

D.此約定即使寫入合同中，也屬無效合同條款

【參考答案】B 【參考解析】B項參見教材293。A項有爭議解析:發(fā)包人收到竣工結算報告及完整的結算資料后，在《建設工程價款結算暫行辦法》規(guī)定或合同約定期限內，對結算報告及資料沒有提出意見，則視同認可。

14、根據(jù)《仲裁法》，關于仲裁庭組成的說法，正確的是（）

A.仲裁庭必須由3名及3名以上的單數(shù)仲裁員組成B.仲裁庭可由當事人雙方各選定兩名仲裁員組成C.首席仲裁員可以當事人雙方共同選定

D.首席仲裁員由仲裁委員會任命產生

【參考答案】C 【參考解析】仲裁庭組成形式包括合議仲裁庭和獨任仲裁庭，即仲裁庭可以由3名仲裁員或者明仲裁員組成。參見教材P328。

15、建設項目施工過程中發(fā)現(xiàn)地下古墓，立即報告當?shù)匚奈镄姓块T，文件行政部門接到報告后，一般應在不超過（）小時趕赴工地現(xiàn)場

A.12 B.36

C.48 D.2

4【參考答案】D 【參考解析】文物行政部門應該在24小時內趕赴現(xiàn)場，并在7日內提出處理意見

16、下列人員中，不屬于建筑施工企業(yè)特種作業(yè)人員的是（）

A.電工 B.架子工

C.鋼筋工 D.起重信號工

【參考答案】C 【參考解析】建筑行業(yè)屬于特種作業(yè)人員有： 垂直運輸機械作業(yè)人員、安裝拆卸工、爆破作業(yè)人員、起重信號工、登高架設作業(yè)人員，特種作業(yè)人員必須經過專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗

17、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，下列分包情形中，不屬于違法分包的是（）

A.施工劃總承包合同中未有約定，承包單位又未經建設單位認可，就將其全部勞務作業(yè)交由勞務單位完成

B.總承包單位將工程分包給不具備相應資質條件的單位

C.施工總承包單位將工程主體結構的施工分包給其他單位

D.分包單位將其承包的專業(yè)工程進行專業(yè)分包

【參考答案】A 【參考解析】勞務分包無需經總包的認可。

18、關于用單位加強能源計量管理的說法，錯誤的是（）

A.按照規(guī)定配備和使用經依法檢定合格的能源計量器具

B.建立能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況分析制度

C.對各類能源消耗實行分類計量和統(tǒng)計

D.對能源消費應實行包費制

【參考答案】D 【參考解析】任何單位不得對能源消費實行包費制。

19、下列從事生產活動的企業(yè)中，不屬于必須取得安全生產許可證的是（）

A.食品加工生產企業(yè) B.建筑施工企業(yè)

C.煙花爆竹生產企業(yè) D.礦石企業(yè)

【參考答案】A 【參考解析】《安全生產許可證條例》規(guī)定，國家對礦山企業(yè)、建筑施工企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材生產企業(yè)(以下統(tǒng)稱企業(yè))實行安全生產許可制度。企業(yè)未取得安全生產許可證的，不得從事生產活動。

20、施工人員對設計結構安全的試塊，試件以及有關材料，應當在（）監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質的質量檢測單位進行檢測。

A.施工企業(yè)質量管理部門 B.設計單位或監(jiān)理單位

C.工程質量監(jiān)督機構 D.建設單位或監(jiān)理單位

【參考答案】D 【參考解析】較大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷參見教材P235。

21、關于工程質量檢測機構的說法，錯誤的是（）

A.可以轉包檢測業(yè)務 B.具有獨立的法人資格

C.是中介機構 D.分為專項檢測機構資質和見證取樣檢測機構資質

【參考答案】A 【參考解析】檢測機構不得轉包業(yè)務

22、出賣人將標的物的權利憑證交給買受人，以替代標的物的現(xiàn)實交付，該種交付方式稱為（）

A.簡易交付 B.占有決定

C.指示交付 D.擬制交付

【參考答案】D 【參考解析】交付的方式現(xiàn)實交付：標的物由出賣人直接交付給買受人簡易交付：標的物在合同訂立前已為買受人占有，合同生效視為完成交付占有改定：買賣雙方特別約定，合同生效后標的物仍由出賣人繼續(xù)占有，但其所有權已轉移給買受人指示交付：合同成立時，標的物為第三人合法占有，買受人取得了返還標的物請求權擬制交付：出賣人將標的物的權利憑證(如倉單、提單)交給買受人，以代替標的物的現(xiàn)實交付

23、根據(jù)《專利法》，對產品的形狀、架構或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案成為（）

A.發(fā)明

B.實用新型 C.外觀設計

D.設計方案

【參考答案】B 【參考解析】我國《專利法》保護的是發(fā)明創(chuàng)造專利權，并規(guī)定發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設計。實用新型是指產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。實用新型被稱為“小發(fā)明”。

24、關于人民法院對民事上述案件的二審裁判的說法，正確的是（）

A.原判決認定事實清楚，適用法律正確的，裁定駁回上訴，維持原判決

B.原判決適用法律錯誤的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審

C.原判決認定事實不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實后改判

D.原判決違反法定程序的，依法改判

【參考答案】C 【參考解析】⑴原判決認定事實清楚，適用法律正確的，判決駁回上訴，維持原判決；

⑵原判決適用法律錯誤的，依法改判；

⑶原判決認定事實錯誤，或者原判決認定事實不清，證據(jù)不足，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實后改判；

⑷原判決違反法定程序．可能影響案件正確判決的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審。

25、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，工程質量必須實行（）監(jiān)督管理。

A.企業(yè) B.政府

C.社會 D.行業(yè)

【參考答案】B 【參考解析】為了確保建設工程質量，保障公共安全和人民生命財產安全，政府必須加強對建設工程質量的監(jiān)督管理。因此，《建設工程質量管理條例》規(guī)定，國家實行建設工程質量監(jiān)督管理制度。

26、項目負責人是安全生產責任不包括（）A.對建設項目的安全施工責任

B.確保生產安全生產費用的有效使用

C.落實安全生產責任制度、安全生產規(guī)章和操作規(guī)程

D.簽署危險性較大的工程安全專項施工方案

【參考答案】D 【參考解析】應該在3年內提出注冊，逾期注冊需要提供繼續(xù)教育的證明。

27、招標投標違法行為的行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，關于公告的說法，正確的是（）

A.原則上不停止公告，但行政處理決定依法停止執(zhí)行的除外

B.公告部門一律不停止對違法行為記錄的公告

C.依照當事人申請可停止公告

D.公告部門可自行決定是否停止公告

【參考答案】A 【參考解析】行政復議或行政訴訟期間的公告原則上不停止，但行政復議時決定依法停止執(zhí)行的除外。

28、建造師初始注冊者，自資格證書簽發(fā)之日起提出注冊申請的最長期限為（），逾期未申請者，須符合本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。

A.3年 B.6個月

C.1年 D.2年

【參考答案】A 【參考解析】初始注冊者，可自資格證書簽發(fā)之日起3年內提出申請。逾期未申請者，須符合本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。

29、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，關于工程監(jiān)理職責和權限的說法，錯誤的是（）

A.未經監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用。

B.未經監(jiān)理工程師簽字，建設單位不得撥付工程款

C.隱蔽工程驗收未經監(jiān)理工程師簽字，不得進入下一道工序

D.未經總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收

【參考答案】B 【參考解析】未經總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。參見教材P285

30、某施工項目在施工過程中，施工單位與甲材料供應商簽訂了建材買賣合同，但施工單位誤將貨款支付給乙供應商，針對該筆款項說法正確的是（）

A.乙供應商因無過錯，無需返還

B.乙供應商有權拒絕甲供應商的給付請求

C.施工單位因乙供應商拒絕返還，故可暫不向甲供應商支付貨款

D.甲供應商有權直接要求乙應商給付該筆款項

【參考答案】B 【參考解析】不當?shù)美?，是指沒有法律上或者合同上的依據(jù)，有損于他人利益而自身取得利益的行為。由于不當?shù)美斐伤死娴膿p害，因此在得利者與受害者之間形成債的關系。得利者應當將所得的不當利益返還給受損失的人。不當?shù)美a生的債被稱為不當?shù)美畟?/p>

31、根據(jù)《勞動合同法》，勞動者的下列情形中，用人單位不得解除勞動合同的是（）

A.在試用期間被證明不符合錄用條件的B.嚴重違反用人單位

C.患病或非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的D.被依法追究刑事責任的【參考答案】C 【參考解析】《勞動合同法》規(guī)定，勞動者有下列情形之一的，用人單位不得依照該法第40條、第41條的規(guī)定解除勞動合同：

(1)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學觀察期間的；

(2)在本單位患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；(3)患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的；(4)女職工在孕期、產期、哺乳期的；

(5)在本單位連續(xù)工作滿15年，且距法定退休年齡不足5年的；(6)法律．行政法規(guī)規(guī)定的其他情形

32、根據(jù)《合同法》，關于定作人權利和義務的說法，正確的是（）

A.定作人有權隨時解除承攬合同，造成損失的應當賠償

B.沒有約定報酬支付期限的，定作人應當先行預付

C.報酬約定不清的，定作人有權拒付

D.因定作人提供的圖紙不合理導致?lián)p失的，定作人與承攬人承擔連帶責任

【參考答案】A 【參考解析】定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人的損失的，應當賠償損

失。參見教材P161。

33、安裝、拆卸施工起重機械，應當編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由（）現(xiàn)場實施全過程監(jiān)督。

A.施工單位負責項目管理的技術負責人 B.裝、拆卸單位的專業(yè)技術人員

C.監(jiān)理單位負責安全的工程師

D．出租單位生產管理人員

【參考答案】B 【參考解析】《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由專業(yè)技術人員現(xiàn)場監(jiān)督。參見教材P258。

34、某施工總承包單位與分包單位在分包合同中約定：分包施工中出現(xiàn)任何安全事故，均由分包單位承擔，該約定（）

A.因顯失公平而無效 B.由于分包單位自愿簽署而有效

C.僅對總承包單位分包單位有效 D.因違反法律、法規(guī)強制性規(guī)定而無效

【參考答案】D 【參考解析】按照《建筑法》規(guī)定，總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任，參見教材P101。

35、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，注冊建造師因過錯造成重大質量事故，情節(jié)特別惡劣的，其將受到的行政法為（）

A.終身不予注冊

B.吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年內不予注冊 C.責令停止執(zhí)業(yè)3年 D.責令停止執(zhí)業(yè)1年

【參考答案】A 【參考解析】建造師因過錯造成重大質量事故，情節(jié)特別惡劣的，行政處罰為終身不予注冊。

36、根據(jù)《招標投標法》，投標人補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人的時間期限應在（）

A.評標截止時間前 B.評標開始前

C.提交投標文件的截止時間前 D.投標有效期內

【參考答案】C 【參考解析】《招標投標法》第二十九條規(guī)定，投標人在招標文件要求投標文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人。

37、對于達到一定規(guī)模是危險性較大的分部分項工程的專項施工方案，應由（）組織專家進行論證、審查。

A.安全監(jiān)督管理機構

B.建設單位 C.施工單位

D.監(jiān)理單位

【參考答案】C 【參考解析】參見教材P229，施工單位應當組織專家進行論證、審查

38、借用其他施工單位（）的行為，屬于以其他企業(yè)名義承擔工程。

A.營業(yè)執(zhí)照

B.技術人員

C.資金

D.高層管理人員

【參考答案】A 【參考解析】參見教材P105。建筑施工企業(yè)轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，對因該項承攬工程不符合規(guī)定的質量標準造成損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任。

39、公民、法人或者其他組織認為行政機關的行政行為侵犯其合法權益，可以單獨申請行政復議的情形是（）

A.不服行政機關作出的行政處分

B.不服行政機關作出的行政處罰決定

C.不服行政機關對民事糾紛作出的調解 D.部分地方人民政府頒布的規(guī)章

【參考答案】B 【參考解析】根據(jù)《行政復議法》的規(guī)定，有11項可申請行政復議的具體行政行為，結合建設工程實踐，其中7種尤為重要：1.對行政機關作出的警告、罰款、沒收違法所得、沒收非法財物、責令停產停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照、行政拘留等行政處罰決定不服的；

40、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件不包括（）

A.完成建設工程設計和合同約定的各項內容

B.已簽署的工程結算文件

C.完整的技術檔案和施工管理資料

D.勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質量合格文件

【參考答案】B 【參考解析】參見教材P287～288.建設工程竣工驗收應當具備的5個條件不包括已簽署的工程結算文件

41、關于行政行為特征的說法，錯誤的是（）

A.行政行為的主體是法定的B.實施行政行為具有單方意志性

C.行政行為多屬于無常行為

D.行政行為具有不可裁量性 【參考答案】D 【參考解析】行政機關的行政行為具有以下特征: ⑴行政行為是執(zhí)行法律的行為。任何行政行為均須有法律根據(jù)，具有從屬法律性，沒有法律的明確規(guī)定或授權，行政主體不得作出任何行政行為。

⑵行政行為具有一定的裁量性。這是由立法技術本身的局限性和行政管理的廣泛性、變動性、應變性所決定的。

⑶行政主體在實施行政行為時具有單方意志性，不必與行政相對方協(xié)商或征得其同意，即可依法自主作出。

⑷行政行為是以國家強制力保障實施的，帶有強制性。行政相對方必須服從并配合行政行為，否則，行政主體將予以制裁或強制執(zhí)行。⑸行政行為以無償為原則，以有償為例外。只有當特定行政相對人承擔了特別公

共負擔，或者分享了特殊公共利益時，方可為有償?shù)摹?/p>

42、關于工程監(jiān)理的說法，正確的是（）A.監(jiān)理單位與建設單位之間是法定代理關系

B.工程監(jiān)理單位可以分包監(jiān)埋業(yè)務

C.監(jiān)理單位經建設單位同意可以轉讓監(jiān)理業(yè)務

D.監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設備供應商有隸屬關系 【參考答案】D 【參考解析】監(jiān)理單位不得轉讓工程監(jiān)理業(yè)務。監(jiān)理不得與設備的供應單位有隸屬關系，也沒有分包這個說法。

43、甲公司與乙公司的院落相鄰，甲為方便自己車輛進出，遂與乙約定：甲借用乙院內道路通行，期限20年，甲一次性支付給乙50萬元補償費。雙方簽訂合同并辦理了地役權登記。2年后，甲擬定了下列方案，其中符合《物權法》規(guī)定的是（）。

A.甲擬將全部房產所有權及土地使用權轉讓給丙，自由保留地役權

B.甲擬單獨將地役權轉讓給了丁物業(yè)公司

C.甲擬將房產所有極及土地使用權和地役權一并轉讓給丙

D.甲擬將房產所有極及土地適用權轉讓給丙，而將地役權轉讓給丁 【參考答案】C 【參考解析】需役地以及需役地上的土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權部分轉讓時，轉讓部分涉及地役權的，受讓人同時享有地役權。供役地以及供役地上的土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權部分轉讓時，轉讓部分涉及地役權的，地役權對受讓人具有約束力。

44、根據(jù)《合同法》，允許單方解除合同的情形是（）

A.由于不可抗力致使合同不能履行 B.法定代表人變更

C.事人一方發(fā)生合并、分立 D.當事人一方違約 【參考答案】A 【參考解析】法定解除合同?！逗贤ā返?4條規(guī)定，有下列情形之一的，當事人可以解除合同：

⑴因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的； ⑵在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自已的行為表明不履行主要債務；⑶當事人一方延遲履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行； ⑷當事人一方延遲履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的； ⑸法律規(guī)定的其他情形。

法定解除與約定解除的區(qū)別在于：法定解除是法律直接規(guī)定解除合同的條件，當條件具備時，解除權人可直接行使解除權；約定解除則是雙方的法律行為，單方行為不能導致合同的解除。

45、依法實施強制監(jiān)理的工程項目，對施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準負有審查責任的是（）A.發(fā)包人駐工地代表

B.工程監(jiān)理單位

C.設計單位 D.項目技術負責人

【參考答案】B 【參考解析】《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。施工組織設計中須包含安全技術措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案，對基坑支護與降水工程、土方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、拆除、爆破工程等達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程，還應當編制專項施工方案。工程監(jiān)理單位要對這些安全技術措施和專項施工方案進行審查，審查的重點在是否符合工程建設強制性標準；對于達不到強制性標準的，應當要求施工單位進行補充完善。

46、下列保險中，屬于強制性保險的是（）。A.意外傷害保險

B.建筑工程一切險 C.安裝工程一切險

D.工傷保險 【參考答案】D 【參考解析】工傷保險是強制的，意外傷害保險是鼓勵上的。參見教材P151

47、根據(jù)《公司法》，公司法人成日期是（）之日 A.公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā) B.申請公司設立

C.工商管理機關批準 D.組織機構代碼證發(fā) 【參考答案】A 【參考解析】《公司法》第七條規(guī)定：依法設立的公司，由公司登記機關發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。

48、不良行為記錄生活指建筑市場各方主體在工程建設工程中違反有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章或強制性標準和執(zhí)業(yè)行業(yè)規(guī)范，經（）級以上建設行政主管部門或者其委托的執(zhí)法監(jiān)督機構查實和行政處罰所形成的記錄 A.鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）B.縣

C.市 D.省 【參考答案】B 【參考解析】需役地以及需役地上的土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權部分轉讓時，轉讓部分涉及地役權的，受讓人同時享有地役權。供役地以及供役地上的土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權部分轉讓時，轉讓部分涉及地役權的，地役權對受讓人具有約束力。

49、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，關于勘察設計單位質量責任和義務的說法，錯誤的是（）

A.從事勘察、設計業(yè)務的單位應當依法取得相應等級的資質證書

B.勘察單位提供的地質、測量、水文等勘察成果必須真實、準確

C.設計單位應當根據(jù)勘察成果文件進行建設工程設計

D.勘察、設計單位不得分包所承攬的工程 【參考答案】D 【參考解析】勘察、設計單位不得違法分包所承攬的工程。參見教材p281。

50、根據(jù)《環(huán)境噪聲污染防治法》，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，不能再夜間進行產生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)的是（）作業(yè)。

A.搶修 B.搶險

C.搶工期 D.生產工藝要求必須連續(xù) 【參考答案】C 【參考解析】在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，禁止夜間進行產生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè)和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。

51、建設工程質量保修書的提交時間上（）。

A.自提交工程竣工驗收報告之日起l5日內

B.工程竣工驗收合格之日

C.自工程竣工驗收合格之日起15日內 D.提交工程竣工驗收報告時

【參考答案】D 【參考解析】建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質量保修書。

52、特征設備使用單位應當按照安全技術規(guī)范的定期檢驗要求，最遲應在安全檢驗合格有效期滿前()內向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。A.1個月 B.10天

C.l5天 D.2個月 【參考答案】A 【參考解析】《特種設備安全監(jiān)察條例》第七十四條第四項：“特種設備使用單位有下列情形之一的，由特種設備安全監(jiān)督管理部門責令限期改正；逾期未改正的，處2000元以上2萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，責令停止使用或者停產停業(yè)整頓：

（四）未按照安全技術規(guī)范的定期檢驗要求，在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求的。

53、根據(jù)《招標投標實施條例》，非國有資金占控股或主導地位的依法必須進行招標的項目，關于確定中標人的說法，正確的是（）。A.評標委員會應當確定投標價格最低的投標人為中標人

B.評標委員會應當以最接近標底價格的投標人確定為中標人

C.招標人應該確定排名第一的中標候選人為中標人

D.招標人可以從評標委員會推薦的前三名中標候選人確定為中標人 【參考答案】C 【參考解析】依法必須進行招標的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人。參見教材P95。

54、根據(jù)《合同法》，分期付款的買受人未支付到期價款的最低金額達到全部價

款的（），出賣人即有權要求買受人支付全部價款或者解除和同。A.1/3 B.1/

2C.1/5 D.2/3 【參考答案】C 【參考解析】《合同法》第一百六十七條分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除合同。

55、關于投標聯(lián)合體資格條件的說法，正確的是（）。A聯(lián)合體牽頭單位具備招標文件規(guī)定的相應資格條件即可

B.聯(lián)合體一方具備招標文件規(guī)定的相應資格條件即可

C.聯(lián)合體各方均當具備招標文件規(guī)定的相應資格條件

D.由不同專業(yè)的單位組成聯(lián)合體，按照資質等級，較低的單位確定其資質等級 【參考答案】C 【參考解析】聯(lián)合體各方均應當具備規(guī)定的相應資格條件。

56、分包工程發(fā)生質量、安全、進度等問題給建設單位造成損失的，關于承擔的說法，正確的是（）。

A.分包單位只對總承包單位負責

B.建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權利

C.總承包單位賠償金額超過其應承擔份額的，有權向有責任的分包單位追償

D.建設單位與分布單位無合同關系，無權向分包單位主張權利 【參考答案】C 【參考解析】分包單位就分包工程和總包單位向建設單位承擔連帶責任，由分包單位單位造成的質量、安全、進度等問題給建設單位造成損失，總包可以要求總包單位賠償，超出總包承擔份額的，有權向分包主張權利

57、建設工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產權所有人應當委托（）鑒定，并根據(jù)鑒定結果采取加固、維修等措施，重新界定使用期 A.勘察、設計單位

B.監(jiān)理單位

C.建筑安全監(jiān)督管理機構 D.工程質量監(jiān)督機構 【參考答案】A 【參考解析】《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產權所有人應當委托具有相應資質等級的勘察、設計位鑒定，并根據(jù)結果采取加固、維修等措施，重新界定使用期。參見教材p298。

58、下列法律文書中，不具有強制執(zhí)行效力的是（）。A.在仲裁程序中形成的仲裁調解書

B.由行政主管部門主持達成的調解書

C.人民法院在民事案件審理中制作的調解書

D.司法確認的人民調解委員會主持達成的調解協(xié)議 【參考答案】B 【參考解析】當事人應當履行發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決、調解書；拒不履行的，對方可以請求人民法院執(zhí)行。

59、在建設單位要求趕工的情形下，隱蔽工程未通過監(jiān)理單位驗收，施工單位繼續(xù)施工，由此發(fā)生質量問題所產生費用由（）承擔。A.施工單位 B.建設單位

C.監(jiān)理單位 D.建設主管部門 【參考答案】A 【參考解析】隱蔽工程需要經監(jiān)理單位驗收，所以該責任應當由施工單位承擔。

60、根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條例》的有關規(guī)定，除變通事故、活在事故外，自事故發(fā)生之日起（）日內，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。A.15 B.20

C.30 D.40 【參考答案】C 【參考解析】除交通事故、火災事故是自事故發(fā)生之日起7日內補報事故造成的人員傷亡情況變化，其他事故為30日

61、負責全國實施工程建設強制性標準監(jiān)督管理工作的國家機關是（）。A.國務院質量監(jiān)督行政主管部門 B.國務院安全監(jiān)督行政主管部門

C.國務院建設行政主管部門 D.國務院工商行政主管部門 【參考答案】C 【參考解析】國務院建設行政主管部門負責全國實施工程建設強制性標準監(jiān)督管理工作，參見教材P266

62、建筑施工企業(yè)隱瞞或者提供虛假材料類申請安全生產許可證的，應給予警告，并在（）年內不得申請安全生產許可證。A.2 B.1C.3 D.5 【參考答案】B 【參考解析】建筑施工企業(yè)隱瞞有關情況或者提供虛假材料類申請安全生產許可證的，不予受理或者頒發(fā)安全生產許可證，并給予警告，1年內不得申請安全生產許可證。參見教材P215

63、甲公司與乙公司組成聯(lián)合體共同承包了某大型建筑工程的施工。關于該聯(lián)合體承包行為的說法，正確的是（）。

A.乙按照承擔施工內容及工程量的比例對建設單位負責

B.建設單位應當與甲、乙分別簽訂承包合同

C.甲和乙就工程質量和安全對建設單位承擔連帶責任

D.該行為屬于肢解工程發(fā)包的違法行為 【參考答案】C 【參考解析】聯(lián)合體各方就中標項目向招標人承擔連帶責任，見教材P94。

64、關于建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人扇子使用后又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的說法，正確的是（）。

A.發(fā)包人以裝飾工程質量不符合約定主張索賠的，應予支持

B.承包人應當在工程的合理使用壽命內對地基基礎和主體結構質量承擔責任

C.凡不符合合同約定或者驗收規(guī)范的工程質量問題，承包人應當承擔責任

D.承包人的保修責任可以免除 【參考答案】B 【參考解析】地基基礎、主體結構不受發(fā)包人擅自使用的影響，都應在其合理的使用壽命內承擔質量責任。

65、監(jiān)理單位的主要安全責任之一是（）。A.組織專家論證、審查深基坑專項施工方案

B.申領施工許可證時，提供建設工程有關安全施工措施的資料

C.在設計方案中提出保障施工作業(yè)人員安全和預防生產事故的措施建議

D.發(fā)現(xiàn)存在嚴重安全事故隱患時，要求施工單位停工并及時報告建設單位 【參考答案】D 【參考解析】A是施工單位的責任；B是建設單位的責任；C是設計單位的責任；D是監(jiān)理單位的責任。

66、建筑市場不良行為信息公布期限一般為（）。A．1個月至2年 B．2個月至1年

C．3個月至2年 D．6個月至3年 【參考答案】D 【參考解析】建筑市場不良行為記錄信息公布期限一般為6個月至3年。參見教材P110

67、勞動者可以立即解除勞動合同且無需事先告知用人單位的情形是（）。A.用人單位未按照勞動合同約定提供勞動包含或者勞動條件

B.用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動

C.用人單位未及時足額支付勞動報酬

D.用人單位制定的規(guī)章制度違法法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者的權益 【參考答案】B 【參考解析】用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動的，或者用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危機勞動者人生安全的，勞動者可以立即解除合同，不需事先告知用人單位，見教材P141 68、《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》所屬法的形式是（）。A． 法律

B． 行政法規(guī)

C． 部門規(guī)章 D． 地方性法規(guī) 【參考答案】C 【參考解析】《工程項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》屬于部門規(guī)章。參見教材P4。

69、乙施工單位通過招標程序中標了甲開發(fā)公司的一個施工項目。簽約前，甲要求讓利5%，否則不簽施工合同。后雙方按中標價簽訂了備案合同，同時簽訂了讓利5%的補充協(xié)議?？⒐そY算時，甲按讓利協(xié)力扣減結算總價5%，乙以自己虧損為由不同意讓利向法院提起訴訟，要求按中標價結算。下列說法正確的是

（）。

A.應以備案合同作為結算工程價款依據(jù)

B.該補充協(xié)議屬于可撤銷合同

C.應以補充協(xié)議作為結算工程價款依據(jù)

D.乙方行為構成合同違規(guī) 【參考答案】A 【參考解析】建設工程糾紛中，應以備案合同作為結算工程價款的依據(jù)。

70、根據(jù)我國擔保法律制度，關于抵押權實現(xiàn)的說法，錯誤的是（）。

A． 債務履行期屆滿抵押權人未受清償?shù)?，可以與抵押人協(xié)議以拍賣該抵押物所得價款受償

B． 同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同以登記生效的，按抵押登記的先后順序清償

C． 同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同自簽訂之日起生效的，若抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償

D． 抵押物價后，其價款超過債權數(shù)額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償

【參考答案】D 【參考解析】抵押物折價后，其價款超過債權數(shù)額的部分歸抵押人所有，不足部分由債務人清償。參見教材P37。

二、多選題（共 30 題，每題 2 分。每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至 少有 1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）71、建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，經鑒定工程質量合格，關于竣工日期的說法，正確的有（）。

A.應當以合同約定的竣工日期作為竣工日期

B.應當以鑒定合格日期為竣工日期

C.鑒定日期為順延工期的期間

D.應當以申請鑒定日期作為竣工日期

E．應當以提交竣工驗收報告的日期為竣工日期 【參考答案】BC 【參考解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》法釋[2004]14號第十四條之規(guī)定，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：

（一）建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

（二）承包人已經提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期

（三）建設工程未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移戰(zhàn)友建設工程之日為竣工日期

第十五條建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量鑒定合格的，鑒定日期為順延工期期間。

72、關于借款合同權利和義務的說法，正確的有（）。

A．貸款人不得預先在本金中扣除利息

B．借款人應當按照約定的用途使用借款

C．對于未定期限且無法確定期限的借款款合同，借款人可以隨時償還

D．訂立借款合同，貸款人可以要求借款人提供擔保

E．貸款人有權處臵拒不還款的借款人的其他財產 【參考答案】ABD 【參考解析】借款人應當按照約定的期限返回本金，對借款期限沒有約定或者約定不明確，可以協(xié)議補充；不能達成補充協(xié)議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。對于不能達成補充協(xié)議，也不能按照合同有關條款或者交易習慣確定的，借款人可以隨時返還；貸款人可以催告借款人在合理期限內返還。

73、下列責任形式中，當事人承擔違約責任的形式有（）。A．賠禮道歉 B．支付違約金

C．賠償損失 D．采取補救措施 E．罰金 【參考答案】BCD 【參考解析】合同當事人違反合同義務，承擔違約責任的種類主要有：繼續(xù)履行、采取補救措施、停止違約行為、賠償損失、支付違約金或定金等。

74、施工單位項目責任人的安全生產責任主要包括（）。A．組織制定安全施工措施 B．消除安全事故隱患

C．及時、如實上報安全事故 D．編制安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程

E．確保安全生產費用的投入 【參考答案】BCE 【參考解析】項目負責人的安全生產責任主要是：(1)對建設工程項目的安全施工負責；

(2)落實安全生產責任制度、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；(3)確保安全生產費用的有效使用：

(4)根據(jù)工程的特點組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患；

(5)及時、如實報告生產安全事故情況。DE為施工單位的安全生產責任制度

75、根據(jù)事故具體情況，事故調查組成員由有關人民政府、安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門以及（）派人參加。A.監(jiān)察機關 B.人民法院

C.公安機關 D.人民檢察院 E．工會 【參考答案】ACDE 【參考解析】《生產安全事故報告和調查處理條例》第二十二條 事故調查組的組成應當遵循精簡、效能的原則。根據(jù)事故的具體情況，事故調查組由有關人民政府、安全生產監(jiān)督管理部門、負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門、監(jiān)察機關、公安機關以及工會派人組成，并應當邀請人民檢察院派人參加。

76、下列情形導致要約失效的有（）。

A．拒絕要約的通知到達要約人

B．要約人依法撤銷要約

C．要約人依法撤回要約

D．承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾

E．受要約人對要約的內容作出實質性變更 【參考答案】ABDE 【參考解析】《合同法》第20條規(guī)定：有下列情形之一的，要約失效: 1．拒絕要約的通知到達要約人； 2．要約人依法撤銷要約；

3．承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾； 4．受要約人對要約的內容作出實質性變更。

77、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，關于勘察、設計單位質量責任和義務的說法，正確的有（）。

A.勘察、設計單位應當在其資質等級許可的范圍內承攬工程

B.勘察問價應注明工程使用年限

C.勘察、設計單位必須按照工程建設強制性標準進行勘察、設計

D.注冊建筑師、注冊結構工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員應當在設計文件上簽字并對設計文件負責

E．有特殊要求的建筑材料、專用設備、工藝生產線等可由設計單位指定 【參考答案】ACD 【參考解析】《建設工程質量管理條例》第十八條 從事建設工程勘察、設計的單位應當依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程。

禁止勘察、設計單位超越其資質等級許可的范圍或者以其他勘察、設計單位的名義承攬工程。禁止勘察、設計單位允許其他單位或者個人以本單位名義承攬工程?？辈?、設計單位不得轉包或者違法分包所承攬工程。

第十九條 勘察、設計單位必須按照工程建設強制性標準進行勘察、設計，并對其勘察、設計的質量負責。

注冊建筑師、注冊結構工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員應當在設計文件上簽字，對設計文件負責。

78、甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但擔保合同為約定擔保方式及保證期間。關于該保證合同的說法，正確的有（）A.保證期間與買賣合同的訴訟時效相同

B.丙的保證方式為連帶責任保證

C.保證期間為主債務履行期屆滿之日起12個月內

D.甲在保證期內未經丙書面同意將主債務轉讓給丁，丙不再承擔責任

E.甲在保證期間未要求丙承擔保證責任，則丙免除保證責任 【參考答案】BE 【參考解析】當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任。保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人在原保

證擔保的范圍內繼續(xù)承擔保證責任。保證合同另有約定的，按照約定。保證期間，債權人許可債務人轉讓債務的，應當取得保證人書面同意，保證人對未經其同意轉讓的債務，不再承擔保證責任。債權人與債務人協(xié)議變更主合同的，應當取得保證人書面同意，未經保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任。保證合同另有約定的，按照約定。一般保證的保證人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起6個月。連帶責任保證的保證人與債權人未約定保證期間的，債權人有權自主債務履行期屆滿之日起6個月內要求保證人承擔保證責任。

79、根據(jù)民用建筑節(jié)能管理規(guī)定，關于各單位執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標準說法正確的有（）

A.經審查不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得頒發(fā)施工許可證

B.對不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告

C.建設單位不得以任何理由要求施工單位修改經審查合格的節(jié)能設計文件

D.施工單位進行施工時，不得違反審查合格的設計文件和建筑節(jié)能施工標準

E.民用建筑在改建、擴建時，設計單位不得對原建筑進行節(jié)能改造 【參考答案】ABCD 【參考解析】施工圖設計文件審查機構應當按照民用建筑節(jié)能強制性標準對施工圖設計文件進行審查；經審查不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，縣級以上地方人民政府建設主管部門不得頒發(fā)施工許可證。建設單位組織竣工驗收，應當對民用建筑是否符合民用建筑節(jié)能強制性標準進行查驗；對不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告。實施既有建筑節(jié)能改造，應當符合民用建筑節(jié)能強制性標準。

80、根據(jù)《工程建設項目施工招標投標方法》。下列情形應按廢標處理的有（）A.投標人未按照招標文件要求提交投標保證金

B.投標文件逾期送達或者未送達指定地點

C.投標文件未按照招標文件密封

D.投標文件無單位蓋章并無單位負責人簽字

E.聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議 【參考答案】BE 【參考解析】投標文件有下列情形之一的，有投標委員會初審后按廢標處理、1.無單位蓋章并無法定代表人或法定代表人授權的代理人簽字或蓋章的 2.為按規(guī)定格式填寫，內容不全或關鍵字模糊、無法辨認的、3.投標人遞交兩份或多份內容不同的投標文件，或在一份投標文件中對同一招標項目報有兩個或多個報價，且未聲明哪一個有效，按招標文件規(guī)定提交備選投標方案的除外

4.投標人名稱或組織結構與資格預審時不一致 5.未按照招標文件要求提交投標保證金的 6.聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議

81、建設工程以賠償隨時方式承擔違約責任的構成要件包括（）

A.違反職業(yè)道德規(guī)范

B.造成隨時后果

C.具有違法行為 D.違反建筑企業(yè)內部文件

E.違約行為與財產等損失之間有因果關系 【參考答案】BCE 【參考解析】承擔賠償損失責任的構成要件是：(1)具有違約行為；(2)造成損失后果；

(3)違約行為與財產等損失之間有因果關系；

(4)違約人有過錯，或者雖無過錯，但法律規(guī)定應當賠償。

82、根據(jù)《建筑法》，關于建筑工程分包的說法，正確是有（）。

A.建筑工程的分包單位必須在其資質等級許可的業(yè)務范圍內承攬工程

B.資質等級較低的分包單位可以超越一個等級懲戒分包工程

C.建設單位制定分包單位，總承包單位必須采用

D.嚴禁個人承攬分包工程業(yè)務

E.勞務作業(yè)分包可不經建設單位認可 【參考答案】AE 【參考解析】承包工程的單位必須持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業(yè)務范圍內承攬工程。這一規(guī)定同樣適用于工程分包單位。不具備資質條件的單位不僅不可以進行工程承包，也不得承接分包工程。《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》還規(guī)定，嚴禁個人承攬分包工程業(yè)務。需要注意的是，分包工程須經建設單位認可，不等于建設單位可以直接指定分包人。《工程建設項目施工招標投標管理辦法》規(guī)定，“招標人不得直接指定分包人。”《房屋建筑和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》也規(guī)定，“建設單位不得直接指定分包工程承包入。”對于建設單位推薦的分包單位，總承包單位有權作出拒絕或者采用的選擇。勞務作業(yè)分包由勞務作業(yè)發(fā)包人與勞務作業(yè)承包人通過勞務合同約定，可不經建設單位認可。

83、注冊建造依法享有的權利包括（）。A．獲得相應勞動報酬

B.保管和使用本人注冊證書、職業(yè)印章

C.接受繼續(xù)教育

D．在本人執(zhí)業(yè)活動中形成的文件簽字并加蓋職業(yè)印章

E．保守在執(zhí)業(yè)中知悉的國家秘密和他人的商業(yè)、技術等秘密 【參考答案】ABCD 【參考解析】注冊建造依法享有的權利包: ⑴使用注冊建造師名稱；

⑵在規(guī)定范圍內從事執(zhí)業(yè)活動；

⑶在本人執(zhí)業(yè)活動中形成的文件上簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章； ⑷保管和使用本人注冊證書、執(zhí)業(yè)印章； ⑸對本人執(zhí)業(yè)活動進行解釋和辯護； ⑹接受繼續(xù)教育；

⑺獲得相應的勞動報酬；

⑻對侵犯本人權利的行為進行申述。E是義務

84、施工企業(yè)必須變更10日以內到原安全生產許可證頒發(fā)管理機關辦理生產安全許可證變更的情形有（）

A.企業(yè)股東變更 B.企業(yè)名稱變更

C.企業(yè)法人變更 D.企業(yè)設立分公司

E.企業(yè)注冊地址變更 【參考答案】BCE 【參考解析】建筑施工企業(yè)變更名稱、地址、法定代表人等，應當在變更后10日內，到原安全生產許可證頒發(fā)管理機關辦理安全生產許可證變更手續(xù)。

85、下列情形能夠引發(fā)合同之債的有（）

A.建設單位拖欠工程進度款 B.施工中偷工減料造成的損失

C.監(jiān)理單位與施工單位串通損害建設單位利益 D.噪聲污染使周邊居民無法正常休息

E.建材供應商供應的建筑材料不合格 【參考答案】AE 【參考解析】D為侵權之債

86、下列標準屬于強制性國家標準的有（）。

A.行業(yè)專用的質量標準 B.工程建設通用是安全標準

C.工程建設行業(yè)專用的制圖方法標準 D.工程建筑通用的試驗標準

E.工程建設行業(yè)專用的評定方法標準 【參考答案】BD 【參考解析】參見教材P262。工程建設國家標準分為強制性標準和推薦性標準。下列標準屬于強制性標準：

（1）工程建設勘察、規(guī)劃、設計、施工（包括安裝）及驗收等通用的綜合標準和重要的通用的質量標準；

（2）工程建設通用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準；

（3）工程建設重要的通用的術語、符號、代號、量與單位、建筑模數(shù)和制圖方法標準；（4）工程建設重要的通用的試驗、檢驗和評定方法等標準；（5）工程建設重要的通用的信息技術標準；（6）國家需要控制的其他工程建設通用的標準

87、某縣人民法院審理其管轄范圍內的行政訴訟案件，應當依據(jù)和參照是規(guī)范性法律文件包括（）A.各地的地方法規(guī)

B.法律、行政法規(guī)

C.案件所在縣人民政府公開發(fā)布的規(guī)定

D.案件所在地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)章

E.案件所在地的省、自治區(qū)、直轄市所在地的市人民政府規(guī)章 【參考答案】ABE 【參考解析】參見教材P341。人民法院審理行政案件，以法律和行政法規(guī)、地方性法規(guī)為依據(jù)。地方性法規(guī)適用于本行政區(qū)域內發(fā)生的行政案件，人民法院審理民族自治地方的行政案件，并以該民族自治地方的自治條例和單行條例為依據(jù)。人民法院審理行政案件，參照國務院、委根據(jù)法律和國務院的行政法規(guī)、決

定、命令制定、發(fā)布的規(guī)章以及省、自治區(qū)、直轄市和省、自治區(qū)的人民政府所在地的市和經國務院批準的較大的市的人民政府根據(jù)法律和國務院的行政法規(guī)制定、發(fā)布的規(guī)章。

88、根據(jù)《勞動合同法》，用人單位有權實施經濟性裁員的情形有（）A.依照企業(yè)破產法規(guī)定進行重整的B.生產經營發(fā)生嚴重困難的

C.股東會意見嚴重分歧導致董事會主要成員交換的

D.企業(yè)轉產、重大技術革新或者經營方式調整，經變更勞動合同后，仍需裁減人員的

E.因勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀經濟情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行的

【參考答案】ABDE 【參考解析】可以經濟性裁員的情形：依照企業(yè)破產法規(guī)定進行重整的生產經營發(fā)生嚴重困難的企業(yè)轉讓、重大技術革新或者經營方式調整，經變更勞動合同后，仍需裁減人員的其它致使勞動合同無法履行

89、建設單位辦理大型公共建筑工程竣工驗收備案提交的材料有（）A.工程竣工驗收備案表 B.住宅使用說明說

C.工程竣工驗收報告 D.施工單位簽署的工程質量保修書

E.公安機關消防機構出具的消防驗收合格證明文件 【參考答案】ACDE 【參考解析】工程質量竣工備案需提交的資料： 工程竣工驗收備案表 工程竣工驗收報告規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的認可文件或準許使用文件公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊工程驗收合格證明文件施工單位簽署的工程質量保證書住宅質量保證書和住宅使用說明說本題由于是大型公共建筑，不是住宅，所以不需要提供住宅質量保證書和住宅使用說明。

90、關于施工許可證的法定批準條件說法，正確的有（）A.已經確定施工企業(yè)

B.有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料，施工圖設計文件已按規(guī)定進行審查

C.建設資金已經落實

D.按照規(guī)定需要委托監(jiān)理的工程已經委托監(jiān)理

E.按照國務院規(guī)定的權限和程序已批準開工報告 【參考答案】ABCD 【參考解析】申請領取施工許可證，應當具備下列條件： 1.已經辦理該建筑工程用地批準手續(xù)；

2.在城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程，已經取得規(guī)劃許可證； 3.需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求 4.已經確定建筑施工企業(yè)

5.有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料 6.有保證工程質量和安全的具體措施 7.建設資金已經落實

8.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件（按照規(guī)定應該委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理）

91、必須實施鑒證取樣和送檢的試塊、試件和材料的有（）A.用于承重結構的混凝土試塊

B.用于承重墻體的砌筑砂漿試塊

C.用于承重機構的鋼筋及連接頭試件

D.所有是水泥材料

E.地下、屋面、廁所間使用的防水材料 【參考答案】ABCE 【參考解析】涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關技術標準中規(guī)定應取樣數(shù)量的30％。下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：

(1)用于承重結構的混凝土試塊；(2)用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；

(3)用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；(4)用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；(6)用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑；(7)地下、屋面、廁浴間使用的防水材料；

(8)國家規(guī)定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。

92、施工作業(yè)人員享有的安全生產權有（）A.糾正和處理違章作業(yè)

B.拒絕連續(xù)加班作業(yè)

C.拒絕冒險作業(yè)

D.緊急避險

E.對施工安全生產提出建議

【參考答案】BCDE 【參考解析】施工作業(yè)人員享有的安全生產權有:(一)施工安全生產的知情權和建議權(二)施工安全防護用品的獲得權

(三)批評、檢舉、控告權及拒絕違章指揮權(四)緊急避險權

(五)獲得意外傷害保險賠償?shù)臋嗬?六)請求民事賠償權

93、在施工過程中施工技術人員發(fā)現(xiàn)設計圖紙不符合技術標準，施工技術人員應（）

A.繼續(xù)按照施工圖紙施工 B.按照技術標準修改圖紙

C.按照標準圖集施工 D.及時提出意見和建議

E.通過建設單位要求設計單位予以修改 【參考答案】DE 【參考解析】施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工。不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙有差錯 的，應當及時提出意見和建議。

94、施工單位的下列行為符合工程安全不良行為認定標準的有（）A.在施工起重機械和整體提升腳手架，模板等自升式架設設施驗收合格后未按照規(guī)定登記的

B.在尚未竣工的建筑物內設臵員工集體宿舍的

C.未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項預防措施

D.使用未經驗收或驗收不合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的

E.未按照節(jié)能設計進行施工的 【參考答案】BCD 【參考解析】針對上述選項，施工單位的下列行為符合工程安全不良行為認定標準的有:(1)未按照規(guī)定在施工起重機械和整體提升腳手架，模板等自升式架設設施驗收合格后登記的；

(2)在尚未竣工的建筑物內設臵員工集體宿舍的；

(3)未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項防護措施的；

(4)使用未經驗收或驗收不合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的

95、根據(jù)《安全生產許可證條例》，國家對（）實行安全生產許可制度。A.礦山企業(yè)

B.建筑企業(yè)

C.日用化學生產、經營、儲存單位

D.危險化學生產、經營、儲存單位

E.煙花爆竹、民用爆破器材生產企業(yè) 【參考答案】ABDE 【參考解析】《安全生產許可證條例》規(guī)定，國家對礦山企業(yè)、建筑施工企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材生產企業(yè)(以下統(tǒng)稱企業(yè))實行安全生產許可制度。企業(yè)未取得安全生產許可證的，不得從事生產活動。

96、根據(jù)《民事訴訟法》，起訴必須符合的條件有（）

A.原告是與本案有直接利害關系的公民，法人和其他組織

B.有明確的被告

C.有具體的訴訟請求和理由

D.事實清楚，證據(jù)確實充分

E.屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄 【參考答案】ABCE 【參考解析】《民事訴訟法》規(guī)定，起訴必須符合下列條件： ⑴原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織； ⑵有明確的被告；

⑶有具體的訴訟請求、事實和理由；

⑷屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

97、根據(jù)《仲裁法》，當事人有證據(jù)證明仲裁裁決存在（）情形俄，可以向人民法院申請撤銷該仲裁裁決。

A.雙方當事人均不滿意仲裁結果

B.沒有仲裁協(xié)議

C.仲裁員隱瞞了應該回避的事由

D.沒有對另一方當事人形成強制作用

E.裁決事項超出仲裁委員會權限 【參考答案】BCE 【參考解析】當事人提出證據(jù)證明裁決有下列情形之一的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決：(1)沒有仲裁協(xié)議的；

(2)裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁委員會無權仲裁的；(3)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的；(4)裁決所依據(jù)的證據(jù)是偽造的；

(5)對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的；

(6)仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄，徇私舞弊，枉法裁決行為的。當事人申請撤銷裁決的，應當自收到裁決書之日起6個月內向仲裁機構所在地的中級人民法院提出

98、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，關于施工單位質量責任和義務的說法，正確的有（）

A.對施工質量負責

B.按照工程設計圖紙和施工技術標準施工

C.對建筑材料、設備等進行檢驗檢測

D.建立健全施工質量檢驗制度

E.審查批準高大模板工程的專項施工方案 【參考答案】ABCD 【參考解析】施工單位對施工質量負責；建筑施工企業(yè)必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工；施工單位必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗，檢驗應當有書面記錄和專人簽字；未經檢驗或者檢驗不合格的，不得使用；施工單位必須建立、健全施工質量的檢驗制度，嚴格工序管理，作好隱蔽工程的質量檢查和記錄；施工單位應當建立、健全教育培訓制度，加強對職工的教育培訓，未經教育培訓或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。

99、在下列情形中，代理人應當向被代理人承擔民事責任的有（）

A.在第三人知道行為人沒有代理權仍與其實施民事行為給被代理人造成損害的B.經追認的越權代理行為

C.委托書授權不明的代理行為

D.代理人因事務繁忙未經被代理人同意將代理事務轉托他人

E.被代理人知道代理人的代理行為違法不表示反對的 【參考答案】AC 【參考解析】經追認的越權代理和被代理人明知代理人的代理行為違法不表示反對的由被代理人承擔后果。

100、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，在施工合同中，不屬于建設單位安全責任的有（）

A.編制施工安全生成規(guī)章制度和操作資料

B.向施工單位提供準確的地下管線資料

C.對拆除工程進行備案

D.保證設計文件符合工程建設強制性標準

E.為從事特種作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險 【參考答案】AE 【參考解析】建設單位應當向施工單位提供施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料，氣象和水文觀測資料，相鄰建筑物和構筑物，地下工程的有關資料，并保證資料的真實、準確、完整。建設單位應當將拆除工程發(fā)包給具有相應資質等級的施工單位。建設單位應當在拆除工程施工15日前．將下列資料報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案：(1)施工單位資質等級證明；

(2)擬拆除建筑物、構筑物及可能危及毗鄰建筑的說明：(3)拆除施工組織方案；

(4)堆放、清除廢棄物的措施。

A.E.施工單位安全責任 D.設計單位安全責任

第三篇：2010年_一級建造師法規(guī)真題及答案解析呀

2010年全國一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試《建設工程法規(guī)與相關知識》

（參考答案及解析）

一、單項選擇題(共70 題，每題1 分，每題的備選項中，只有1 個最符合題意)1． 根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，負責核發(fā)《中華人民共和國一級建造師注冊證書》的機構是()。

A．省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設主管部門B．國務院建設主管部門 C．中國建筑業(yè)協(xié)會建造師分會D．國務院發(fā)展和改革委員會 【答案】B 2．根據(jù)《民法通則》，當事人向人民法院請求保護民事權利的普通訴訟時效是()年。A．1 B．2 C．4 D．20 【答案】B 3．對全國注冊建造師的注冊、執(zhí)業(yè)活動實施統(tǒng)一監(jiān)督管理的機構是()。A．國務院建設主管部門B．省、自治區(qū)、直轄市人民政府 C．建設行業(yè)協(xié)會D．人事部或其授權機構 【答案】A 4．民事法律關系的內容是指()。

A．民事權利和民事義務B.民事權利和民事責任 C．民事規(guī)范和民事責任D.民事義務和民事責任 【答案】A 5．根據(jù)《民法通則》，施工單位的項目經理屬于施工單位的()。A．委托代理人B．法定代理人 C．指定代理人D．職務代理人 【答案】A 6．根據(jù)《物權法》，建設用地使用權屬于()。A．所有權B．用益物權C．擔保物權D．留置權 【答案】B 7．根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，下列不屬于建設單位申請領取施工許可證的前提條件是()。

A．已經取得安全生產許可證B．辦理了工程質量監(jiān)督手續(xù) C．有滿足施工需要的施工圖紙D．已經取得規(guī)劃許可證 【答案】A 8．根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，關于我國建筑業(yè)企業(yè)資質的說法，錯誤的是()。A．建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務分包三個序列 B．建筑業(yè)企業(yè)按照各自工程性質的技術特點，分別劃分為若干資質類別 C．各資質類別按照各自規(guī)定的條件劃分為若干等級

D．房屋建筑工程施工總承包企業(yè)資質分為特級、一級、二級三個等級 【答案】D 【解析】考P37~39。D 已從10 年一級教材中刪除。

9．甲公司與乙公司簽訂的采購合同約定，6 月5 日甲公司向乙公司支付50 萬元預付款，7月5 日乙公司將采購物品送至甲公司處。但在6 月3 日，甲公司獲取確切證據(jù)證明乙公司屆時將不能履行合同，6 月5 日乙公司要求甲公司支付預付款，此時甲公司可以行使（）。

A．后履行抗辯權B．同時履行抗辯權 C．撤銷權D．不安抗辯權 【答案】D 【解析】P183，三類抗辯權的基本概念應當熟練掌握。關鍵在于準確辨別合同約定的先后履行順序：后履行一方行使的是先履行抗辯權，而先履行一方行使的是不安抗辯權。10．下列糾紛中，適用《仲裁法》仲裁的是（）。A．繼承糾紛B．對罰款不服發(fā)生的糾紛 C．總分包之間的合同糾紛D．勞動合同糾紛 【答案】D 【解析】考P231“

一、仲裁的概念和適用范圍”第2~3 段，重點，必須掌握。11．根據(jù)《物權法》，下列各項財產作為抵押物時，抵押權自登記時設立的是（）。A．交通運輸工具B．正在建造的船舶、航空器 C．生產設備、原材料D．正在建造的建筑物 【答案】D 【解析】超綱。就特殊財產的抵押權效力，《物權法》分別采用了“登記生效主義”（不登記不設立）和“登記對抗主義”（不登記也設立，但不得對抗善意第三人）。本題中D 的抵押權自登記時設立；ABC 的抵押權自抵押合同生效時設立，但未經登記，不得對抗善意第三人。12．同一專業(yè)的兩個以上不同資質等級的單位實行聯(lián)合承包的，應當按照（）單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。

A．資質等級較高的B．聯(lián)合體牽頭 C．承擔主要任務的D．資質等級較低的 【答案】D 【解析】P56 最上面“

二、聯(lián)合體各方資質條件”（3）項。重點，必考。13．關于行政訴訟法律規(guī)定的說法，正確的是（）。A．未經行政復議程序，不能提起行政訴訟 B．法院審理行政訴訟案件不適用調解 C．行政訴訟堅持誰主張誰舉證原則

D．在行政訴訟過程中，被告有權自行向原告和證人收集證據(jù) 【答案】C 【解析】綜述題，好題。A，P253 正中間“行政復議與行政訴訟的基本關系”一段。B,P256正中間往下“

三、審理和判決”第1 段。CD，P256 最上面“

一、行政訴訟證據(jù)的特別規(guī)則”，重點，必考。

14．施工合同履行過程中，監(jiān)理工程師向承包人發(fā)出了提高混凝土等級的通知，施工圖紙中標明該部位的混凝土標號為C30 標準。對該單位工程應以（）為標準進行質量驗收。A．施工圖紙B．技術規(guī)范C．監(jiān)理通知D．施工合同 【答案】A 15．關于民事訴訟證人出庭作證的說法，正確的是（）。A．證人只提交書面證詞無須出庭作證

B．數(shù)個證人證明同一事實時，可以同時接受詢問 C．證人在庭審時應當旁聽D．證人有義務出庭作證 【答案】D 【解析】P237 最上面“

2、證人、鑒定人和勘驗人”，09 年、10 年連續(xù)考核兩次。16．某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為4 萬元、定金為6 萬元。采購方依約支付了6 萬元定金，供貨方違約后，采購方有權主張的最高給付金額為（）萬元。A．16 B．10 C．12 D．4 【答案】C 【解析】P198 最上面“

3、違約金與定金的選擇”合同法116 條，必考。17．施工單位招聘臨時工的最低年齡為（）歲。A．16 B．14 C．20 D．18 【答案】A 【解析】P137 中間往下“

2、未成年工特殊保護”標題下面一行。勞動者法定最低就業(yè)年齡為16 周歲。

18．水泥廠在承諾有效期內，對施工單位訂購水泥的要約做出了完全同意的答復，則該水泥買賣合同成立的時間為（）。

A．水泥廠的答復文件到達施工單位時B．施工單位發(fā)出訂購水泥的要約時 C．水泥廠發(fā)出答復文件時D．施工單位訂購水泥的要約到達水泥廠時 【答案】A 【解析】P166 最下面“1.承諾生效時刻的確認”第1 行：承諾應當在要約規(guī)定的期限內到達要約人。第6 行：承諾生效時合同成立。但要注意：如果雙方約定采用合同書，則承諾生效時間并非合同成立時間，詳見本卷23 題解析。

19．根據(jù)《合同法》，債權人領取提存物的權利自提存之日起（）年內不行使而消滅，提存物扣除提存費用后歸國家所有。A．3 B．2 C．5 D．4 【答案】C 【解析】P194 倒數(shù)第一行。提存是重要概念，法律、實務都要考。20．施工單位依法對本企業(yè)的安全生產工作負全面責任的是（）。A．技術負責人B．法定代表人

C．安全管理部門負責人D．項目負責人 【答案】B 21．某建筑施工單位有50 名從業(yè)人員。根據(jù)《安全生產法》，該單位應當（）。A．配備兼職安全生產管理人員B．配備專職安全生產管理人員 C．因為規(guī)模較小，不需要配備安全生產管理人員 D．設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員 【答案】D 22．某建設單位與施工單位簽訂起工獎罰協(xié)議。雙方約定：雙方法定代表人簽字加蓋公章并備案后生效。根據(jù)《合同法》，該趕工獎罰協(xié)議為（）合同。A．顯失公平B．附條件C．可變更、可撤銷D．附期限 【答案】D 【解析】P180 最上面“

三、附期限與附條件的區(qū)別”，已成為近年命題熱點。附條件的條件是合同雙方不能確定是否發(fā)生的事實；而附期限的期限是雙方確信或一般常識確信要發(fā)生的事實。

23．某建設工程發(fā)包人經過招標確定了中標人，雙方依法簽訂了施工合同，則該施工合同成立的時間為（）之日。

A．合同備案B．評標委員會提交評標報告 C．中標通知發(fā)出D．發(fā)包人確定中標人 【答案】C 【解析】錯題。命題人可能想考“承諾生效時合同成立”，如此應選C；

24．關于法院采取訴訟財產保全與訴前財產保全措施時，申請人是否需要提供擔保的說法，正確的是（）。

A．申請人對于前者應當提供擔保，而對于后者根據(jù)法院要求提供擔保 B．申請人對于前者應當提供擔保，而對后者不需提供擔保

C．申請人對于前者根據(jù)法院要求提供擔保，而對于后者應當提供擔保 D．申請人對于前者不需提供擔保，而對于后者應當提供擔保 【答案】C 25．某工程建設項目設計招標中，甲設計單位投標報價為2000 萬元，則其投標保證金最高應為（）萬元。A．40 B．4 C．20 D．10 【答案】D 【解析】P98 倒數(shù)第2 段。勘察設計項目投標保證金：不超過2%，且不超過10 萬元；施工項目投標保證金：不超過2%，且不超過80 萬元。26．關于和解的說法，錯誤的是（）。A．和解協(xié)議具有強制執(zhí)行的效力

B．當事人在申請仲裁或提起民事訴訟后仍然可以和解 C．和解可以發(fā)生在民事訴訟的任何階段

D．當事人和解后可以請求法院調解，制作調解書 【答案】A 【解析】P232 正中間“和解與調解”，每年考一題。09 年考調解，10 年考和解。27．根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，分包單位從事危險作業(yè)人員的意外傷害保險費應由（）支付。

A．總承包單位和分包單位按一定比例共同B．分包單位 C．總承包單位D．建設單位 【答案】C 28．施工單位向電梯生產公司訂購兩部A 型電梯，并要求5 日內交貨。電梯生產公司回函表示如果延長1 周可如約供貨。根據(jù)《合同法》，電梯生產公司的回函屬于（）。A．要約邀請B．承諾C．部分承諾D．新要約 【答案】D 【解析】P166 正中間“3.承諾的內容必須與要約的內容一致”，重點。

29．建設單位與施工單位的合同中約定：“雙方在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有關仲裁委員會申請仲裁”。后雙方發(fā)生糾紛，建設單位要求向甲仲裁委員會申請仲裁，施工單位要求向乙仲裁委員會申請仲裁，雙方爭執(zhí)不下。關于糾紛解決方式選擇的說法，正確的是（）。A．只能向有管轄權的人民法院起訴

B．只能向不動產所在地的仲裁委員會申請仲裁 C．應由甲仲裁委員會進行仲裁

D．建設單位與施工單位選擇的仲裁委員會誰先收到仲裁申請，就由誰進行仲裁 【答案】A 【解析】P250 最上面第3 行。重點，必考。30．下列建設項目中，可以不招標的是（）。

A．個人捐資的教育項目中合同估算價為80 萬元的監(jiān)理合同 B．外商投資的供水項目中合同估算價為1000 萬元的施工合同

C．使用財政預算資金的體育項目中合同估算價為80 萬元的材料采購合同 D．上市公司投資的商品房項目中合同估算價為500 萬元的材料采購合同 【答案】C 31．根據(jù)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，下列監(jiān)督檢查內容中，不屬于強制性標準監(jiān)督檢查的內容是()。

A．工程項目采用的材料、設備B．工程項目技術人員的勞動合同

C．工程項目的規(guī)劃、勘察、設計、施工等環(huán)節(jié)D．工程項目的安全、質量 【答案】B 32．某施工單位為避免破壞施工現(xiàn)場區(qū)域內原有地下管線，欲查明相關情況，應由()負責向其提供施工現(xiàn)場區(qū)域內地下管線資料。A．城建檔案管理部門B．相關管線產權部門 C．市政管理部門D．建設單位 【答案】D 33．關于分包工程發(fā)生質量、安全、進度等問題給建設單位造成損失的責任承擔說法，正確的是()。

A．分包單位只對總承包單位負責

B．建設單位與分包單位無合同關系，無權向分包單位主張權利 C．建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權利

D．總承包單位承擔的責任超過其應承擔份額的，有權向分包單位追償 【答案】D 34．某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產事故應急救援案應由()編制。A．總承包單位和分包單位各自B.建設單位統(tǒng)一組織 C．總承包單位統(tǒng)一組織D.監(jiān)理單位統(tǒng)一組織 【答案】可參考C 35．《民用建筑節(jié)能條例》中的民用建筑不包括()建筑。A．廠房B．醫(yī)療C．住宅D．教育 【答案】A 36．下列勞動合同條款，屬于必備條款的是()。A．福利待遇B．試用期C.勞動條件D．補充保險 【答案】C 37．根據(jù)《安全生產法》，對全國建設工程安全生產實施綜合監(jiān)督管理的機構是()。A．國務院負責安全生產監(jiān)督管理的部門B．國務院鐵路、交通、水利等有關部門 C．國務院D．國務院建設行政主管部門 【答案】A 38．劃撥土地使用權只能由()人民政府依法批準。A．縣級以上B．鎮(zhèn)級以上C．中央D．省級以上 【答案】A 39．下列施工單位人員中不必經建設主管部門考核合格即可任職的是()。A．項目安全生產管理人員B．項目技術員C．企業(yè)主要負責人D．項目經理 【答案】B 40．停建、緩建建設工程的檔案，暫由()保管。A．當?shù)刭|監(jiān)部門B．建設單位 C．施工單位D．城建檔案館 【答案】B 41．根據(jù)《合同法》，關于代位權行使的說法，正確的是()。A．債權人可選擇以自己的名義或債務人的名義起訴次債務人 B．債權人可以代位行使的權利必須不是專屬于債務人自身的債權 C．代位權是債權人行使的抗辯權

D．債權人自己負擔行使代位權的必要費用 【答案】B 42．下列與工程建設有關的規(guī)范性文件中，由國務院制定的是()。A．安全生產法B．建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定

C．工程建設項目施工招標投標辦法D．安全生產許可證條例 【答案】D 43．根據(jù)《民事訴訟法》及相關規(guī)定，人民法院依法可要求對敗訴方負有到期債務的第三人協(xié)助向（）履行債務。

A．勝訴方B．金融機構C．敗訴方D．執(zhí)行法院 【答案】應選A。

44．施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是（）。

A．盡管未約定利息，施工單位要求按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持

B．由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持

C．盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持

D．由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持 【答案】D 【解析】P209 正中間“3.對墊資的處理”。與07 年真題重復。

45．根據(jù)《稅收征收管理法》，稅務登記內容發(fā)生變化的，納稅人應當自辦理工商變更登記

之日起（）日內，向稅務機關申報辦理變更稅務登記。A．60 B．45 C．30 D．15 【答案】C 46．根據(jù)《建筑法》，有權對建筑工程實施強制監(jiān)理的范圍進行規(guī)定的機構是（）。A．國家安全生產監(jiān)督管理行政主部門B．國務院 C．省級建設行政主管部門D．住房和城鄉(xiāng)建設部 【答案】B 47．某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成補充協(xié)議，也無法根據(jù)合同有關條款或交易習慣確定，則應按照（）的市場價格履行。A．合同簽訂地B．履行義務一方所在地 C．材料所在地D．訂立合同時履行地 【答案】D 【解析】P182 第9 行（2）。重點。

48．某工程項目建設過程中，發(fā)包人與機械廠簽訂了加工非標準的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的鋼板。根據(jù)《合同法》，該合同屬于（）合同。A．施工承包B．承攬C.信托D．委托 【答案】B 49．根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，關于投標保證金的說法，正確的是（）。A．投標保證金最高不得超過50 萬元

B．招標人發(fā)了中標通知書，投標保證金的有效期自動終止 C．投標保證金不得采用銀行保函方式

D．中標人拒絕簽訂施工合同時，招標人有權沒收其投標保證金 【答案】D 【解析】綜述題。P55“

（二）投標保證金”每年至少考一題，每句話都能出題，必須逐條認真掌握。

50．某施工單位認為工商行政管理部門對其罰款過重，向法院提起訴訟。法院經過審理，認為該行政處罰顯失公平。關于法院對該案的處理，下列說法中正確的是（）。A．由于該行政處罰并不違法，法院應當維持原判 B．法院可以撤銷該行政處罰，并判決將罰款改為警告 C．法院應當判決行政機關重新作出行政處罰 D．法院可以直接判決減少部分罰款金額 【答案】D 51．在保險合同中，負有支付保險費義務的當事人是（）。A．受益人B．投保人C．被保險人D．保險人 【答案】B 52．2008 年4 月1 日，甲公司將其廠房無償轉讓給乙公司，導致甲公司的債權人丙公司無法實現(xiàn)債權，丙公司于2009 年1 月1 日才得知該情況，則丙公司撤銷權的截止日期為（）。

A．2011 年1 月1 日B．2010 年1 月1 日 C．2010 年4 月1 日D．2009 年4 月1 日 【答案】B 53．承運人按運輸合同約定將貨物運輸?shù)街付ǖ攸c后，托運人拒絕支付運輸費用，承運人可以對相應的運輸貨物行使（）。A．抵押權B．質押權C．抵消權D．留置權 【答案】D 54．在城市市區(qū)范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生噪音污染的，施工單位必須在該工程開工（）日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護部門申報。A．7 B．10 C.15 D．3 【答案】C 55．甲乙兩公司為減少應納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同。根據(jù)《合同法》，該合同為（）合同。A．有效B．無效

C．效力待定D．可變更、可撤銷 【答案】B 56．按照《城市維護建設稅暫行條例》，施工單位在繳納（）的同時，還應繳納城市維護 建設稅。

A．企業(yè)所得稅B．利息稅 C．營業(yè)稅D．個人所得稅 【答案】C 57．仲裁裁決作出后，當事人應錄履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以根據(jù)《民事訴訟法》的有關規(guī)定，向（）申請執(zhí)行。A．人民法院B．公安機關 C．政府主管部門D．仲裁委員會 【答案】A 58．某施工單位的副經理將其個人所有的鋼管出租給本單位，并簽訂租賃合同。根據(jù)《公司法》，該合同須經過（）同意。A．股東會B．工會C.董事會D．監(jiān)事會 【答案】A 59．甲公司欠某供應商500 萬元貸款，現(xiàn)甲公司分立為乙、丙兩家公司。關于甲公司分立后

500 萬元債務的清償問題的說法，正確的是（）。

A．應當由甲公司承擔全部債務B．應當由乙、丙公司承擔連帶債務 C．乙公司與丙公司均不承擔清償責任D．應當由乙公司承擔全部債務 【答案】B 60．根據(jù)招標投標相關法律法規(guī)，下列招標投標行為中，不構成招標人與投標人串通投標的是（）。

A．招標人在開標前將投標情況告知其他投標人 B．招標人預先內定中標人

C．招標人與投標人事先商定壓低標價，中標后再給中標人讓利 D．招標人從幾名中標候選人中確定中標人 【答案】D 【解析】P56 下面，串標屬于必考內容。本題出的不錯，注意D 雖然不合法（招標人應當確定第一中標候選人中標，并無選擇確定的權利），但該行為性質上不屬于串標。61．根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，不屬于施工招標文件內容的是（）。A．投標人須知B．技術條款 C．施工組織設計D．合同主要條款 【答案】C 62．工程施工過程中應當采取消防安全措施，下列說法中錯誤的是（）。A．禁止攜帶火種進入生產、儲存易燃易爆危險物品的場所

B．修建道路有可能影響消防隊滅火救援的，有關單位必須事先經過當?shù)毓蚕罊C構批準

C．禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火 D．自動消防系統(tǒng)的操作人員必須持證上崗 【答案】B 63．建設工程施工合同應以（）為合同履行地。A．原告住所地B．合同簽訂地 C．施工行為地D．被告住所地 【答案】C 64．工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患，情況嚴重的，應當要求施工單位（）。

A．暫時停止施工，并及時報告建設單位B．整改，并及時報告建設單位

C．暫時停止施工，并及時報告有關主管部門D．整改，并及時報告有關主管部門 【答案】A 【解析】P77 最下面“

二、安全隱患報告的責任”。必考。

65．根據(jù)《建設工程質量管理條例》，下列文件中，不屬于工程監(jiān)理單位對施工質量實施監(jiān)理依據(jù)的是（）。A．監(jiān)理合同B．法律、法規(guī)

C．施工合同中約定采用的推薦性標準D．工程施工圖紙 【答案】A 66．某辦公大樓在保修期間出現(xiàn)外墻裂縫，經查是由于設計缺陷造成。原施工單位進行了維修，之后應向（）主張維修費用。A．設計單位B．物業(yè)管理單位 C．大樓使用者D．建設單位 【答案】D 67．某工程施工聯(lián)合體參加資格預審并獲通過后，投標過程中其組成成員發(fā)生變化，雖未 經招標人同意，但新聯(lián)合體仍然符合資格預審條件要求，則招標人（）。A．應當認定投標文件無效 B．可以認定投標文件有效

C．征得投標人同意后可以認定投標文件有效 D．征得評標委員會同意后可以認定投標文件有效 【答案】A 68．施工項目進行公開招標，投標保證金有效期應當超過（）30 天。A．招標文件發(fā)出日B．投標文件截止日 C．投標有效期D．中標日期 【答案】C 69．某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該批

模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為（）合同。A．可變更、可撤銷B．有效 C．無效D．效力待定 【答案】B 70．建筑施工安全生產許可證有效期滿需要延期的，應當于期滿前（）個月向原安全生產許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。A．6 B．2 C．3 D．4 【答案】C

二、多項選擇題（共30 題，每題2 分。每題的備選項中，有2 個或2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5 分）71．根據(jù)《合同法》，締約過失責任的構成要件有（）。A．合同被確認無效B．發(fā)生在訂立合同的過程中

C．當事人違反了誠實信用原則所要求的義務D．在訂立合同時顯失公平E．受害方的依賴利益遭受損失 【答案】BCE 72．某機械設備租賃公司擬在施工現(xiàn)場安裝施工起重機械。根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，該公司應（）A．編制安裝方案B．出具自檢合格證明

C．具有起重設備安裝工程專業(yè)承包資質D．派出本單位專業(yè)技術人員現(xiàn)場監(jiān)督 E．自行驗收 【答案】ABCD 73．關于不安抗辯權成立條件的說法，正確的是（）。

A．雙方當事人基于同一雙務合同互負債務B．債務履行有先后順序 C．有確切證據(jù)證明后履行一方經營狀況嚴重惡化 D．應當先履行債務的當事人未提供適當擔保 E．債務履行不分先后 【答案】ABC 74．根據(jù)《工程建設國家標準管理辦法》，下列標準中，屬于強制性標準的有（）。A．工程建設行業(yè)專用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準 B．工程建設重要的行業(yè)專用的信息技術標準

C．工程建設勘察、規(guī)劃、設計、施工等行業(yè)定額標準 D．工程建設重要的行業(yè)專用的試驗、檢驗和評定方法等標準 E、工程建設重要的行業(yè)專用的術語、符號和制圖方法等標準 【答案】ABDE 75．當事人就合同履行地點約定不明確，不能達成補充協(xié)議，雙方不能根據(jù)合同有關條款和交易習慣確定的，則（）。A．接受履行方有權選擇履行地點

B．給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行 C．交付不動產的，在不動產所在地履行 D．履行義務一方有權選擇履行地點 E．其他標的，在履行義務一方所在地履行 【答案】BCE 76.關于建設工程施工合同一般條款的說法，正確的有()。A．建設單位的名稱應以其營業(yè)執(zhí)照上的名稱為準 B．履行地點為項目所在地 C．合同標的是財產

D．違約責任是當事人違反合同義務的責任 E．有關施工組織設計的內容即為履行方式條款 【答案】ABDE 77．勞動爭議仲裁委員會的組成成員應有()。A．工會代表B．律師

C．同級人民法院代表D．企業(yè)方面代表E．勞動行政部門代表 【答案】ADE 78．關于工程文件與檔案的整理立卷、驗收移交要求的說法，符合《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》的有()。

A．在施工合同中，建設單位應對工程文件套數(shù)、費用、質量、移交時間等提出明確要求 B．建設工程項目由幾個單位承包的，各承包單位形成的文件由負責主要施工任務的施工單

位整理立卷，并及時向建設單位移交

C．建設工程實行總承包的，各分包單位可將匯總、收集的檔案直接向建設單位移交 D．在組織工程竣工驗收前，建設單位應提請當?shù)爻墙n案管理機構對工程檔案進行驗收 E．未取得工程檔案驗收認可文件，建設單位不得組織竣工驗收 【答案】DE 【解析】ABC 考P120“1.基本規(guī)定”第3 段，一級連續(xù)考3 年了。DE 考P121 最上面第2 段，今年還要繼續(xù)考。

79．根據(jù)《民事訴訟法》及相關規(guī)定，下列在建設工程施工合同糾紛的訴訟中，能夠作為證據(jù)的有()。

A．工程設計圖紙B．施工單位偷錄的談判錄音

C．工程質量鑒定報告D．被告法定代表人的陳述E．律師代理意見 【答案】ACD 80．施工單位訴建設單位拖欠工程款案件中，施工單位對人民法院委托的鑒定機構作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定時，人民法院應予準許的情形有()。A．鑒定人員不具備相關的鑒定資格B．鑒定程序嚴重違法 C．鑒定結論明顯依據(jù)不足D．建設單位也不同意鑒定結論 E．經過質證認定鑒定結論不能作為證據(jù)使用 【答案】ABCE 81．下列合同中，屬于依法應當采用書面形式的有()。A．貨物運輸合同B．銀行貸款合同 C．買賣合同D．租賃合同E．施工合同 【答案】BE 82．某建筑工程股份有限公司股東大會擬更換監(jiān)事。下列公司人員中，可同時擔任監(jiān)事的有()。

A．公司股東B．公司董事長

C．公司財務經理D．公司職工代表E．公司總經理 【答案】AD 83．工程施工合同履行過程中，建設單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設單位承擔違約責任的方式可以是()。

A．繼續(xù)履行合同B．降低工程質量標準

C．提高合同價款D．提前支付所有工程款E．支付逾期利息 【答案】AE 84．關于物權的說法，正確的有()。

A．建設單位可以與政府部門簽訂土地出讓合同擁有該地的所有權 B．所有權和抵押權可以同時存在于同一不動產之上 C．國家所有土地的所有權和使用權都不能轉移 D．用益物權和抵押權可以同時存在于同一不動產之上 E．兩個抵押權可以同時存在于同一不動產之上 【答案】BDE 85．根據(jù)《合同法》，要約失效的情形有()。A．受要約人拒絕要約的通知到達要約人 B．受要約人的承諾對要約內容做了實質性變更

C．要約中規(guī)定的承諾期限屆滿，要約人未收到承諾通知 D．發(fā)出承諾通知前，撤銷要約的通知到達受要約人

E．受要約人承諾到達要約人后，要約人發(fā)出撤銷要約的通知 【答案】ABD 【解析】考核P165 中間“

四、要約的失效”。與07 年真題幾乎相同。86．根據(jù)《合同法》，()之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務院裁決。A．地方性法規(guī)與地方政府規(guī)章B．部門規(guī)章 C．部門規(guī)章與地方性法規(guī)D．地方政府規(guī)章與部門規(guī)章 E．同一機關制定的舊的一般規(guī)定與新的特別規(guī)定 【答案】BD 87．某借款合同債權人將合同權利轉讓給第三人。在合同沒有特別約定的情況下，隨之轉移的其他權利有()。

A．人身損害賠償請求權B．任意撤銷權 C．擔保權D．抗辯權E．抵消權 【答案】CDE 88．根據(jù)《建設工程質量管理條例》，下列分包情形中，屬于違法分包的有()。A．施工總承包單位將建設工程的土方工程分包給其他單位 B．總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位

C．未經建設單位許可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成 D．施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位 E．分包單位將其承包的建設工程再分包 【答案】BCDE 89．關于招標代理機構的說法，正確的有()。A．招標代理機構是社會中介組織

B．未經招標人同意，招標代理機構不得向他人轉讓代理業(yè)務 C．工程招標代理機構可以參與同一招標工程的投標 D．工程招標代理機構不得與招標工程的投標人有利益關系 E．由評標委員會指定招標代理機構 【答案】ABD 90．根據(jù)《環(huán)境保護法》，建設項目中防治污染的設施與主體工程應當()。A．同時招標B．同時設計

C．同時竣工D．同時施工E．同時投產使用 【答案】BDE 91．下列傷害情形中，屬于建筑意外傷害保險常見除外責任的有()。A．在保險合同成立前，被保險人發(fā)生傷害B．被保險人在施工現(xiàn)場外發(fā)生傷害 C．被保險人在施工現(xiàn)場斗毆而發(fā)生傷害 D．被保險人因過失而在工程作業(yè)中墜落受傷 E．被保險人因涉嫌犯罪逃避追捕而被擊傷 【答案】ACE 【解析】2009 年教材內容，新教材已刪除。

92．根據(jù)《合同法》，當事人一方可以解除合同的情形有()。A．當事人一方發(fā)生合并、分立B．作為當事人一方的公民死亡 C．由于不可抗力致使合同不能履行D．法定代表人變更

E．當事人一方延遲履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行 【答案】CE 93．關于聯(lián)合體投標的說法，正確的有()。

A．多個施工單位可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標 B．中標的聯(lián)合體各方應當就中標項目向招標人承擔連帶責任 C．聯(lián)合體各方的共同投標協(xié)議屬于合同關系

D．聯(lián)合體中標的，應當由聯(lián)合體各方共同與招標人簽訂合同

E．由不同專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質等級較低的單位確定業(yè)務許可范圍 【答案】ABCD 94．根據(jù)招標投標相關法律和司法解釋，下列施工合同中，屬于無效合同的是()。A．建設單位直接與專業(yè)施工單位簽訂的合同

B．未經發(fā)包人同意，承包人將部分非主體工程分包給具有相應資質的施工單位的合同 C．承包人將其承包的工程全部分包給其他有資質的承包人的合同 D．投標人串通投標中標后與招標人簽訂的合同

E．招標文件中明確要求投標人墊資并據(jù)此與中標人簽訂的合同 【答案】BCD 重點，需要掌握。

95．根據(jù)《消防法》，關于消防設計的審核、驗收及安全指揮的說法，正確的有()。A．消防設計圖紙審核不合格的，不得頒發(fā)施工許可證 B．自動消防系統(tǒng)的操作員必須持證上崗

C．建設工程未經消防驗收或消防驗收不合格的，不得擅自使用 D．消防器材的經銷人員必須持證上崗

E．企業(yè)、事業(yè)單位的主要負責人是本單位的消防安全負責人 【答案】BE 96．下列質量問題中，不屬于施工單位在保修期內承擔保修責任的有()。、A．因使用不當造成的質量問題B．質量監(jiān)督機構沒有發(fā)現(xiàn)的質量問題 C．第三方造成的質量問題D．監(jiān)理單位沒有發(fā)現(xiàn)的質量問題 E．不可抗力造成的質量問題 【答案】ACE 97．關于工程竣工驗收的說法，正確的有()。

A．工程竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期

B．工程按發(fā)包人要求修改后經竣工驗收合格的，以承包人首次送交竣工驗收報告之日為竣工日期

C．承包人送交竣工驗收報告后，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經鑒定合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期。

D．承包人送交竣工驗收報告后，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期

E．建設工程未經驗收，發(fā)包人擅自使用的，以建設工程轉移占有之日為竣工日期 【答案】A．D、E 98．根據(jù)擔保法律制度，關于抵押的說法，正確的有()。A．抵押人將已登記的抵押物出賣給受讓人的，物權不發(fā)生轉移

B．除受讓人代為清償債務以外，抵押人未通知抵押權人轉讓抵押物的，物權不發(fā)生轉移 C．抵押人轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權人有權要求抵押人提供相應的擔保

D．抵押物滅失后，抵押人須另行提供抵押擔保

E．抵押人轉讓抵押物所得價款超過債權數(shù)額的部分，歸抵押人所有 【答案】ACE 99．下列工程施工過程中，屬于侵權責任的情形有()。A．施工單位未按合同約定支付項目經理李某的獎金 B．施工單位違約造成供貨商重大損失 C．工地的塔吊倒塌造成行人黃某被砸傷

D．施工單位將施工廢料倒入鄰近魚塘造成大量魚苗死亡 E．分包商在施工時操作不當造成公用供電設施損壞 【答案】CDE 100．拆遷人申請房屋拆遷許可證時，應向房屋所在地的市、縣人民政府拆遷管理部門提 交()等資料。

A．建設用地規(guī)劃許可證B．土地使用權批準文件 C．拆遷計劃和拆遷方案D．拆遷補償安置資金證明 E．建設工程規(guī)劃許可證 【答案】ABCD 【解析】該考點是07 年剛考過的一模一樣的題，P126 中間（1）~（5）。不會再考了，因為《拆遷條例》已經于今年廢止。

第四篇：2012一級建造師工程法規(guī)真題

2012一級建造師工程法規(guī)真題

一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

1、下列代理行為中，不屬于委托代理的是()

A、招標代理 B、采購代理 C、訴訟代理 D、指定代理

2、下列物權中，不屬于用益物權的是()

A、土地所有權 B、土地承包經營權

C、建設用地使用權 D、地役權

3、某建設單位為方便施工現(xiàn)場運輸，借用項目相鄰單位道路通行，雙方約定建設單位每月支付20000元費用，據(jù)此，建設單位享有的權利是()

A、建設用地使用權 B、地役權

C、相鄰權 D宅基地使用權

4、國有建設用地使用者依法對土地享有的權利不包括()

A、占有權 B、使用權 C、收益權 D、所有權

5、按照合同約定或者法律規(guī)定，在當事人之間產生特定權利和義務關系的是()

A、債 B、所有權

C、知識產權 D、擔保物權

6、關于知識產權的說法，正確的是()

A、知識產權是權利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權利

B、知識產權可以分為兩大類，一類是鄰接權，一類是著作權

C、我國法律規(guī)定的工業(yè)產權范圍廣于《保護工業(yè)產權巴黎公約》所規(guī)定的工業(yè)產權

D、構成我國知識產權的主體是發(fā)現(xiàn)權、發(fā)明權以及科技成果

7、根據(jù)《商標法》，注冊商標有效期限為10年，自()之日起計算

A、注冊商標申請人寄出申請書 B、商標局收到申請書

C、公告發(fā)布 D、核準注冊

(1)期限不同：發(fā)明專利20年，實用新型、外觀設計專利為10年;商標權10年。

(2)起點不同：專利權保護期限自申請日起算;商標權保護期限自核準注冊日起算。

(3)專利權不予續(xù)展，商標權可以續(xù)展。

8、保證合同是()訂立的合同。

A、債權人與債務人 B、債務人和保證人

C、債權人與保證人 D、債權人與債務人和保證人

9、關于刑事責任的說法，錯誤的是()

A、拘役是刑罰主刑的一種 B、罰款是刑罰附加刑的一種

C、主刑和附加刑既可以合并適用、也可以獨立適用

D、死刑緩期二年執(zhí)行是死刑的一種

10、根據(jù)《建筑法》，建筑工程分包企業(yè)應當接受()的質量管理

A、咨詢單位 B、總承包單位 C、監(jiān)理單位 D、建設單位

11、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設工程保修期自()之日起計算

A、竣工驗收合格 B、交付使用

C、發(fā)包方支付全部價款 D、竣工驗收備案

12、施工現(xiàn)場所使用的安全警示標志()

A、可根據(jù)建筑行業(yè)特點自行制作 B、應依據(jù)設置的便利性選擇設置地點和位置

C、必須符合國家標準 D、必須以圖形表示

13、甲公司向乙公司購買50噸水泥，后甲通知乙需要更改購買數(shù)量，但一直未明確具體數(shù)量。交貨期屆至，乙將50噸水泥交付給甲，甲拒絕接受，理由是已告知要變更合同。關于雙方合同關系的說法，正確的是()

A、乙承擔損失 B、甲可根據(jù)實際情況部分接收

C、雙方合同已變更，乙送貨構成違約

D、甲拒絕接收，應承擔違約責任

14、在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，工程設計方案應當根據(jù)()的級別，經相應的文物行政部門同意后，報城鄉(xiāng)建設規(guī)劃部門批準。

A、文物保護單位 B、建設單位

C、施工單位 D、設計單位

15、涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，應當在施工前委托原設計單位或者()提出設計方案。

A、其他設計單位 B、具有相應資質等級的設計單位

C、監(jiān)理單位 D、裝修施工單位

16、依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起()日內，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

A、20 B、30 C、60 D、15

17、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，下列不屬于施工企業(yè)進行施工的依據(jù)為()

A、施工合同中約定采用的推薦性標準 B、建筑法律

C、施工圖設計文件 D、工程監(jiān)理合同

18、關于施工企業(yè)強令施工人員冒險作業(yè)的說法，正確的是()

A、施工人員有權拒絕該指令

B、施工企業(yè)有權對不服從指令的施工人員進行處罰

C、施工企業(yè)可以解除不服從管理的施工人員的勞動合同

D、施工人員必須無條件服從施工企業(yè)發(fā)出的命令，確保施工生產進度的順利開展

19、根據(jù)《水污染防治法》，與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的水污染防治設施，應當經過()驗收，驗收不合格的，該建設項目不得投入生產或者使用

A、建設行政主管部門 B、省級人民政府

C、縣級以上人民政府 D、環(huán)境保護主管部門

20、發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發(fā)生糾紛訴至法院。關于該墊資的說法，正確的是()

A、法律規(guī)定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效

B、發(fā)包人應返還承包人墊資，但可以不支付利息

C、雙方約定的墊資條款有效，發(fā)包人應返還承包人墊資并支付利息

D、墊資違反相關規(guī)定，應予以沒收

21、對于達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案，應由()組織專家論證、審查。

A、安全監(jiān)督管理機構 B、建設單位

C、監(jiān)理單位 D施工企業(yè)

22、建設單位辦理工程竣工驗收備案應提交的材料不包括()

A、規(guī)劃、招投標、公安消防、環(huán)保部門的完整備案文件

B、工程竣工驗收報告

C、施工企業(yè)簽署的工程質量保修書

D、住宅工程的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》

23.根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》，經核準的特種設備檢查檢測機構對特種設備進行的檢測包括()。

A.旁站檢驗 B.型式檢驗

C.平行檢驗 D.破損檢驗

24.下列情形中，投標人已提交的投標保證金不予返還的是()。

A.在提交投標文件截止日后撤回投標文件的

B.提交投標文件后，在投標截止日前表示放棄投標的 C.開標后被要求對其投標文件進行澄清的

D.評標期間招標人通知延長投標有效期，投標人拒絕延長的

25.某總承包單位將工程主體結構施工分包給具有相應資質的分包單位。該工程施工過程中，分包單位發(fā)生了安全生產事故。關于雙方責任的說法，錯誤的是()。

A.分包單位只承擔民事賠償責任

B.總承包單位應對本工程施工現(xiàn)場的安全生產負總責

C.總承包與分包單位就該安全事故承擔連帶責任

D.如果發(fā)生的安全事故情節(jié)特別嚴重，構成犯罪的，應當追究總承包單位主要責任人責任

26.實行施工總承包的工程項目，應由()統(tǒng)一組織編制建設工程安全事故應急救援預案。

A.建設單位 B.施工總承包單位

C.監(jiān)理單位 D.各分包單位

27.下列情形中，用人單位可以解除勞動合同的是()。

A.職工患病，在規(guī)定的醫(yī)療期內 B.女職工在孕期內

C.女職工在哺乳期內 D.在試用期間被證明不符合錄用條件

28.建筑施工企業(yè)的特種作業(yè)人員不包括()。

A.架子工 B.鋼筋工

C.起重信號工 D.起重機械司機

29.下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是()。

A.勞動報酬 B.試用期

C.保守商業(yè)秘密 D.福利待遇

30-36……………

37.要式合同是指()的合同。

A.法律上已經確定了一定的名稱和規(guī)則 B.當事人雙方互相承擔義務

C.根據(jù)法律規(guī)定必須采用特定形式 D.當事人雙方意思表示一致即告成立

(38.下列不屬于發(fā)包人義務的情形是()。

A.提供必要施工條件 B.及時組織工程竣工驗收

C.向有關部門移交建設項目檔案

D.就審查合格的施工圖設計文件向施工企業(yè)進行詳細說明

39.對被訴的具體行政行為，人民法院可以變更的情形是()

A.行政行為超越職權 B行政行為

C.被告不履行或遲延履行法定職責 D.行政處罰顯失公平

40.施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安消防機構作出的禁止施工處罰決定的，將由()負責強制執(zhí)行。

A.作出決定的公安消防機構 B.公安機關

C.人民法院 D.建設行政主管部門

41.某施工企業(yè)向某玻璃廠發(fā)出購買玻璃的要約。要求玻璃廠5月20日之前確認，玻璃廠于5月25日答復同意。玻璃廠同意的行為應視為()。

A.要約邀請 B.承諾

C.承諾意向 D.新要約

42.施工企業(yè)在施工中未采取相應防范措施，造成第三人人身傷害的。其應當承擔()責任。

A.合同 B.不當?shù)美?/p>

C.無因管理 D.侵權

43.施工合同的解決爭議條款約定“所有爭議提交合同履行地的仲裁委員會或人民法院管轄”。當該合同產生糾紛時，當事人()

A.應當向合同履行地的仲裁委員會申請仲裁

B.既可以向仲裁委員會申請仲裁，也可以向人民法院起訴

C.只能向合同履行地的人民法院起訴

D.必須重新確定受訴人民法院

44.建設單位申請施工許可證時，向發(fā)證機關提供的施工圖紙及技術資料應當滿足()。

A.施工需要并通過監(jiān)理單位審查 B.施工需要并按規(guī)定通過了審查

C.編制招標文件的要求 D.工程竣工驗收備案的要求

45.物權變更自登記時發(fā)生法律效力的是()。

A.船舶所有權 B.土地抵押權

C.機動車所有權 D.地役權

46.若施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙差錯，施工企業(yè)的正確做法是()。

A.有權進行修改 B.可以按照規(guī)范施工

C.有權拒絕施工 D.應當及時提出意見和建議

47.借用其他施工企業(yè)的()投標的行為，屬于以其他企業(yè)名義承攬工程。

A.營業(yè)執(zhí)照 B.技術方案

C.施工設備 D.施工業(yè)績

48.工程建設國家標準、行業(yè)標準均可分為()和推薦性標準。

A.一般性標準 B.特殊性標準

C.建議性標準 D.強制性標準

49.根據(jù)《建設工程質量管理條例》，組織有關單位參加建設工程竣工驗收的義務主體是()。

A.施工企業(yè) B.建設單位

C.建設行政主管部門 D.建設工程質量監(jiān)督機構

50.在施工現(xiàn)場使用的裝配式臨時活動房屋，應當具有()。

A.安全許可證 B.銷售許可證

C.產品合格證 D.安裝許可證

51.承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司原因導致水泥交貨延誤2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采取任何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應由()承擔。

A.三方共同 B.水泥廠

C.承包商 D.運輸公司

52-----57 模糊看不清

58.施工企業(yè)與勞動者簽訂了一份期限為2年半的勞動合同，施工企業(yè)和勞動者的試用期依法最長不得超過()個月

A.1 B.2

C.3 D.6

59.投標有效期應從()之日起計算。

A.招標文件規(guī)定的提交投標文件截止 B.提交投標文件

C.提交投標保證金 D.確定中標結果

60.下列民事訴訟案件適用專屬管轄的是()

A.保險合同糾紛 B.侵權行為糾紛

C.不動產糾紛 D.票據(jù)糾紛

61.行政責任的承擔方式包括行政處罰和()

A.行政復議 B.行政處分

C.行政賠償 D.行政許可

62.甲將閑置不用的工程設備出售給乙，雙方約定3天后交付設備，次日，甲又將該設備賣給丙，并向丙交付了該設備。經查，丙不知甲與乙之間有合同關系。關于甲、乙、丙之間的合同效力的說法，正確的是()

A.甲與乙、丙之間的合同均有效

B.甲與乙之間的合同無效，甲與丙之間的合同有效

C.甲與乙、丙之間的合同均無效

D.甲與乙之間的合同先生效后失效，甲與丙之間的合同有效

63.關于建設單位質量責任和義務的說法，錯誤的是()

A.不得明示或暗示設計單位或者施工企業(yè)違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量

B.應當依法報審施工圖設計文件

C.不得將建設工程肢解發(fā)包

D.在領取施工許可證或開工報告后，按照國家有關規(guī)定的辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)

64.在正常使用條件下，工程的地基基礎、主體結構的最低保修期限為()。

A.設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限

B.不需要進行大修即可繼續(xù)使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工驗收合格之日起5年

65.關于工程質量檢測的說法，正確的是()。

A.由施工企業(yè)委托具有相應資質的檢測機構進行檢測

B.檢測機構有義務監(jiān)制材料、構配件和設備

C.質量檢測報告經建設單位或工程監(jiān)理單位確認后，由建設單位負責歸檔

D.檢測機構應建立檔案管理制度，并單獨建立檢測不合格項目臺賬

66.根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，安裝、拆卸施工起重機械作業(yè)前，安裝單位應當編制()。

A.技術規(guī)范 B.拆裝方案

C.設備運至現(xiàn)場的運輸方案 D.進度控制橫道圖

67.根據(jù)《安全生產法》，不屬于生產經營單位主要負責人的主要安全生產職責的是()。

A.保證本單位安全生產投入的有效實施 B.及時、如實報告生產安全事故

C.為從業(yè)人員繳納意外傷害保險費 D.建立、健全本單位安全生產責任制

68.建設單位將工程發(fā)包給不具有相應資質條件的施工企業(yè)，或者違反規(guī)定將建筑工程肢解發(fā)包的，責令改正，處以()行政處罰。

A.吊銷資質證書 B.罰款

C.停業(yè)整頓 D.降低資質等級

69.根據(jù)2011年7月1日起實施的全國人大常委會關于修改《中華人民共和國建筑法》的決定，為保證施工企業(yè)的職工在發(fā)生工傷時及時得到醫(yī)治，建筑施工企業(yè)應當()。

A.在投標時為職工辦理意外傷害保險

B.為職工參加工傷保險繳納工傷保險費

C.在中標后為職工辦理意外傷害保險

D.為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險

70.根據(jù)《工程建設項目施工招投標辦法》，對于應當招標的工程建設項目，經批準可以不采用招標發(fā)包的情形是()。

A.擬公開招標的費用與項目價值相比，不值得

B.當?shù)赝稑似髽I(yè)較少

C.施工主要技術采用特定專利或專有技術

D.軍隊建設項目

二、多項選擇題(共30題，每題2分，每題的備選項中有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項，錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

71.施工企業(yè)保證工程質量的最基本要求包括()。

A.不得壓縮合同工期 B.按設計圖紙施工

C.與監(jiān)理單位建立友好的溝通關系 D.嚴格履行企業(yè)質量管理認證體系

E.不擅自修改設計文件

72.根據(jù)《建設工程質量管理條例》，關于總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的法律責任的說法，正確的有()。

A.分包單位應當按照分包合同約定對其分包工程的質量向總承包單位負責

B.總承包單位有權按照合同約定要求分包單位對分包工程質量承擔全部責任

C.總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任

D.分包單位對全部工程的質量向總承包單位負責

E.總承包單位與分包單位對全部工程質量承擔連帶責任

73.關于在文物保護單位控制地帶內進行建設的說法，錯誤的有()。

A.全國重點文物保護單位周圍的建設控制地帶的劃定，應報國務院批準

B.不得建設污染文物保護單位及其環(huán)境的設施

C.不得破壞文物保護單位的歷史風貌

D.進行爆破作業(yè)，需經國務院文物行政部門批準

E.全國重點文物保護單位不得拆除

74.房屋建筑工程質量保修書中的內容一般包括()。

A.工程概況、房屋使用管理要求 B.保修范圍和內容

C.超過合理使用年限繼續(xù)使用的條件 D.保修期限和責任

E.保修單位名稱、詳細地址

75.根據(jù)《民事訴訟法》，下列案件糾紛適用專屬管轄的有()。

A.貨物運輸 B.人員傷害

C.房屋權屬 D.土地使用權出讓

E.建設工程施工合同

【

76.當事人在仲裁協(xié)議中約定了兩個仲裁機構，關于該仲裁協(xié)議效力的說法，正確的有()。

A.該仲裁協(xié)議當然無效

B.當事人不能就仲裁機構選擇達成一致的，該仲裁協(xié)議無效

C.一方當事人可任意選擇其中一個仲裁機構仲裁

D.一方當事人應按排列順序確定仲裁機構

E.當事人共同選定其中一個仲裁機構的，該仲裁協(xié)議有效

【

77.根據(jù)《合同法》，下列文件中，不屬于要約邀請的有()

A.投標文件 B.中標通知書

C.符合要約規(guī)定的售樓廣告 D.拍賣公告

E.招標公告

【

78.關于建設工程保險的說法，正確的有()。

A.工程開工前，承包商應為建設工程辦理保險，支付保險費用

B.建筑工程一切險的被保險人可以是業(yè)主，也可以是承包商或者分包商

C.工程開工前，業(yè)主應為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險

D.建筑工程一切險的保險期限可以超過保險單明細表中列明的保險生效日和終止日15天

E.安裝工程一切險的保險期內，一般應包括一個試車考核期

【

79.連帶責任保證的法定保證期間屬于()。

A.訴訟時效期間 B.可變期間

C.除斥期間 D.指定期間

E.不可變期間

【

80.下列情形中，用人單位可以隨時解除勞動合同的有()。

A.在試用期間被證明不符合錄用條件的

B.嚴重違反勞動紀律或者用人單位規(guī)章制度的 C.被依法追究民事責任的

D.不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的 E.嚴重失職，營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的 【

81.合同內容約定不明確，不能達成補充協(xié)議，按照交易習慣不能解決時，根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，正確的說法有()。

A.質量要求不明確，可按照國家標準、行業(yè)標準履行

B.履行期限不明確，債務人可以隨時履行，但應當給對方必要的準備時間

C.價款不明確的，可按照合同簽訂時履行地的市場價格履行

D.履行地點不明確，給付貨幣的，在給付貨幣一方所在地履行

E.履行費用負擔不明確的，由債權人承擔

【

82.根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條例》，事故分級要素包括()。

A.事故發(fā)生地點 B.人員傷亡數(shù)量

C.直接經濟損失數(shù)額 D.事故發(fā)生時間

E.社會影響程度

【

83.根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，不需要辦理施工許可證的建筑工程有()。

A.建筑面積200平方米的房屋 B.城市大型立交橋

C.搶險救災工程 D.實行開工報告審批制度的建筑工程

E.城市居住小區(qū)

84.根據(jù)《物權法》，當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規(guī)定或合同另有約定外，該合同效力為()。

A.合同自辦理物權登記時生效 B.未辦理物權登記合同無效

C.合同生效當然發(fā)生物權效力 D.合同自成立時生效

E.未辦理物權登記不影響合同效力

當事人之間訂立有關設立不動產物權的合同除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外該合同效力情形表現(xiàn)為（）。A.合同自成立時生效

B.合同自辦理物權登記時生效 C.未辦理物權登記合同無效

D.未辦理物權登記不影響合同效力

E.合同生效當然發(fā)生物權效力 【

《物權法》中規(guī)定，當事人之間設立不動產物權相關合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，合同效力表現(xiàn)應為（）。合同自辦理物權登記時生效 未辦理物權登記合同無效 合同生效當然發(fā)生物權效力 未辦理物權登記不影響合同效力

85.根據(jù)《民事訴訟法》，合同當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇的()人民法院管轄。

A.雙方約定的其他地方 B.原告住所地

C.被告住所地 D.合同履行地

E.合同簽訂地

【

86.關于民事糾紛解決方式的說法，正確的有()

A.調解只能在民事訴訟階段進行

B.和解可以在民事糾紛的任何階段進行

C.仲裁機構受理案件的管轄權來自于當事人雙方的協(xié)議

D.仲裁實行一裁終局制

E.民事訴訟實行兩審終審制 【

87.申領施工許可證時，建設單位應當提供的有關安全施工措施的資料包括()

A.安全防護設施搭設計劃 B.專項安全施工組織設計方案

C.書面委托監(jiān)理合同 D.安全施工組織計劃

E.安全措施費用計劃

【

88.建筑業(yè)企業(yè)申請資質升級、資質增項。在申請之日起的前一年內出現(xiàn)下列情形，資質許可機關對其申請不予批準的有()

A.與建設單位或者企業(yè)之間相互串通投標的 B.未取得施工許可證擅自施工的 C.將承包的工程轉包或者違反分包的 D.發(fā)生過安全事故的

E.惡意拖欠分包企業(yè)工程款或者農民工工資的 【

89.下列施工項目中，屬于經批準可以采用邀請招標方式發(fā)包的有()工程項目。

A.受自然地域環(huán)境限制的

B.涉及國家安全、國家秘密的項目而不適宜招標的 C.施工主要技術需要使用某項特定專利的 D.技術復雜，僅有幾家投標人滿足條件的 E.公開招標費用與項目的價值相比不值得的 【

90.根據(jù)代理權獲得的方式不同，代理可分為()

A.指定代理 B.隱名代理

C.委托代理 D.居間代理

E.法定代理

91.建設單位辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)時應提供的文件和資料包括()

A.工程規(guī)劃許可證 B.設計單位資質等級證書

C.工程勘察設計文件 D.中標通知書及施工承包合同

E.用地規(guī)劃許可證

【

92.根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應具備的工程技術檔案和施工管理資料包括()

A.分部、分項工程全體施工人員名單 B.竣工驗收報告

C.設計變更通知單 D.隱蔽驗收記錄及施工日志

E.竣工圖

【

93.根據(jù)《建設工程質量管理條例》，工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的()有隸屬關系或者其他利害關系，不得承擔該工程的監(jiān)理業(yè)務。

A.建筑材料供應商 B.勘察設計單位

C.施工企業(yè) D.建設單位

E.設備供應商

【

94.關于承包單位將承包的工程轉包或違法分包的，正確的行政處罰有()

A.責令改正,沒收違法所得

B.對施工企業(yè)處工程合同價款0.5%以上1%以下的罰款

C.追究刑事責任

D.責令停業(yè)整頓,降低資質等級

E.情節(jié)嚴重的,吊銷資質證書

【

95.施工企業(yè)承攬業(yè)務不良行為的認定標準有()

A.以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的 B.以欺騙手段取得資質證書的 C.將承包的工程轉包或違法分包的

D.以向評標委員會成員行賄的手段謀取中標的

E.工程竣工驗收后，不向建設單位出具質量保修書的 【

96.申請人向仲裁委員會提出仲裁申請后，被申請人拒不提交答辯書但提出仲裁反請求，則仲裁委員會應()

A.中止仲裁程序 B.不予受理反請求

C.審查反請求是否符合受理條件 D.將案件移送相關人民法院

E.繼續(xù)審理原仲裁申請

【

97.仲裁協(xié)議應當具備的內容有()

A.仲裁事項 B.具體的仲裁請求和事實、理由

C.仲裁委員會的住所地 D.請求仲裁的意思表示

E.選定的仲裁委員會

98.具體行政行為在行政復議期間不停止執(zhí)行，但()可以停止執(zhí)行。

A.被申請人認為需要停止執(zhí)行的 B.申請人申請停止執(zhí)行的 C.申請人提供擔保的 D.行政復議機關認為需要停止執(zhí)行的 E.被申請人被撤銷的 99.根據(jù)《行政處罰法》，地方性法規(guī)可以設定的行政處罰有()。

A.警告 B.沒收違法所得

C.責令企業(yè)停產停業(yè) D.吊銷營業(yè)執(zhí)照

E.行政拘留

【

100.施工企業(yè)的主要責任人，對于本單位生產安全工作的主要職責包括()。

A.建立、健全本單位安全生產責任制

B.組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程

C.保證本單位安全生產投入的有效實施

D.督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患

E.編制專項工程施工方案

第五篇：2010一級建造師《建設工程法規(guī)》真題及答案

一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)第1題：根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，負責核發(fā)《中華人民共和國一級建造師注冊證書》的機構是()。

A．省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設主管部門 B．國務院建設主管部門

C．中國建筑業(yè)協(xié)會建造師分會 D．國務院發(fā)展和改革委員會

【正確答案】：B 第2題：根據(jù)《民法通則》，當事人向人民法院請求保護民事權利的普通訴訟時效是()年。

A．1 B．2 C．4 D．20

【正確答案】：B 第3題：對全國注冊建造師的注冊、執(zhí)業(yè)活動實施統(tǒng)一監(jiān)督管理的機構是()。

A．國務院建設主管部門

B．省、自治區(qū)、直轄市人民政府 C．建設行業(yè)協(xié)會

D．人力資源與社會保障或其授權機構

【正確答案】：A 第4題：民事法律關系的內容是指()。

A．民事權利和民事義務 B．民事權利和民事責任 C．民事規(guī)范和民事責任 D．民事義務和民事責任

【正確答案】：A 第5題：根據(jù)《民法通則》，施工單位的項目經理屬于施工單位的()。

A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．職務代理人

【正確答案】：A 第6題：根據(jù)《物權法》，建設用地使用權屬于()。

A．所有權 B．用益物權 C．擔保物權 D．留置權

【正確答案】：B 第7題：根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，下列不屬于建設單位申請領取施工許可證的前提條件是()。

A．已經取得安全生產許可證 B．辦理了工程質量監(jiān)督手續(xù) C．有滿足施工需要的施工圖樣 D．已經取得規(guī)劃許可證

【正確答案】：A 第8題：根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，關于我國建筑業(yè)企業(yè)資質的說法，錯誤的是()。

A．建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務分包三個序列

B．建筑業(yè)企業(yè)按照各自工程性質和技術特點，分別劃分為若干資質類別 C．各資質類別按照各自規(guī)定的條件劃分為若干等級

D．房屋建筑工程施工總承包企業(yè)資質分為特級、一級、二級三個等級

【正確答案】：D 第9題：下列施工單位人員中，不必經建設主管部門考核合格即可任職的是()。

A．項目安全生產管理人員 B．項目技術員

C．企業(yè)主要負責人 D．項目經理

【正確答案】：B 第10題：按照《城市維護建設稅暫行條例》，施工單位在繳納()的同時，還應繳納城市維護建設稅。

A．利息稅 B．企業(yè)所得稅 C．個人所得稅 D．營業(yè)稅

【正確答案】：D 第11題：工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患，情況嚴重的，應當要求施工單位()。

A．整改，并及時報告有關主管部門 B．整改，并及時報告建設單位

C．暫時停止施工，并及時報告建設單位

D．暫時停止施工，并及時報告有關主管部門

【正確答案】：C 第12題：根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，不屬于施工招標文件內容的是()。

A．技術條款 B．投標人須知 C．施工組織設計 D．合同主要條款

【正確答案】：C 第13題：根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，關于投標保證金的說法，正確的是()。

A．中標人拒絕簽訂施工合同時，招標人有權沒收其投標保證金 B．投標保證金不得采用銀行保函方式

C．招標人發(fā)出中標通知書，投標保證金的有效期自動終止 D．投標保證金最高不得超過50萬元

【正確答案】：A 第14題：根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，關于代位權行使的說法，正確的是()。

A．債權人可選擇以自己的名義或債務人的名義起訴次債務人 B．代位權是債權人行使的抗辯權

C．債權人可以代位行使的權利必須不是專屬于債務人自身的債權 D．債權人自己承擔行使代位權的必要費用

【正確答案】：C 第15題：某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成補充協(xié)議的，也無法根據(jù)合同有關條款或交易習慣確定，則應按照()的市場價格履行。

A．材料所在地

B．訂立合同時履行地 C．合同簽訂地

D．履行義務一方所在地

【正確答案】：B 第16題：根據(jù)《安全生產法》，對全國建設工程安全生產實施綜合監(jiān)督管理的機構是()。

A．國務院

B．國務院負責安全生產監(jiān)督管理的部門 C．國務院建設行政主管部門

D．國務院鐵路、交通、水利等有關部門

【正確答案】：B 第17題：關于和解的說法，錯誤的是()。

A．和解可以發(fā)生在民事訴訟的任何階段

B．當事人在申請仲裁或提起民事訴訟后仍然可以和解 C．和解協(xié)議具有強制執(zhí)行的效力

D．當事人和解后可以請求法院調解，制作調解書

【正確答案】：C 第18題：下列與工程建設有關的規(guī)范性文件中，由國務院制定的是()。A．工程建設項目施工招標投標辦法 B．安全生產許可證條例 C．安全生產法

D．建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定

【正確答案】：B 第19題：某建設單位與施工單位簽訂趕工獎罰協(xié)議，雙方約定：雙方法定代表人簽字加蓋公章并備案后生效。根據(jù)我國《合同法》，該趕工獎罰協(xié)議為()合同。

A．附期限 B．附條件 C．顯失公平

D．可變更、可撤銷

【正確答案】：B 第20題：某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為4萬元、定金6萬元。采購方依約支付了6萬元定金，供貨方違約后，采購方有權主張的最高給付金額為()萬元。

A．10 B．4 C．16 D．12

【正確答案】：D 第21題：下列勞動合同條款，屬于必備條款的是()。

A．福利待遇 B．勞動條件 C．試用期 D．補充保險

【正確答案】：B 第22題：某施工單位的副經理將個人所有的鋼管出租給本單位，并簽訂了租賃合同。根據(jù)《公司法》，該合同須經過()同意。

A．監(jiān)事會 B．工會 C．股東會 D．董事會

【正確答案】：C 第23題：根據(jù)《民事訴訟法》及相關規(guī)定，人民法院依法可要求對敗訴方負有到期債務的第三人協(xié)助向()履行債務。

A．金融機構 B．敗訴方 C．執(zhí)行法院 D．勝訴方 【正確答案】：D 第24題：施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定的墊資利息。后來施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是()。

A．盡管未約定利息，施工單位要求按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持 B．由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持 C．由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持

D．盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持

【正確答案】：B 第25題：某工程建設項目設計招標中，甲設計單位投標報價為2000萬元，則其投標保證金最高應為()萬元。

A．10 B．20 C．4 D．40

【正確答案】：D 第26題：2008年4月1日，甲公司將其廠房無償轉讓給乙公司，導致甲公司的債權人丙公司無法實現(xiàn)債權，丙公司于2009年1月1日才得知該情況，則丙公司撤銷權的截止日期為()。

A．2010年4月1日 B．2011年1月1日 C．2009年4月1日 D．2010年1月1日

【正確答案】：D 第27題：某施工單位認為工商行政管理部門對其罰款過重，向法院提起訴訟。法院經過審理，認為該行政處罰顯失公平。關于法院對該案的處理，下列說法中正確的是()。

A．由于該行政處罰并不違法，法院應當維持原判 B．法院可以撤銷該行政處罰，并判決將罰款改為警告 C．法院應當判決行政機關重新作出行政處罰 D．法院可以直接判決減少部分罰款金額

【正確答案】：D 第28題：停建、緩建建設工程的檔案，暫由()保管。

A．建設單位 B．城建檔案館 C．施工單位

D．當?shù)刭|檢部門

【正確答案】：A 第29題：關于法院采取訴訟財產保全與訴前財產保全措施時，申請人是否需要提供擔保的說法，正確的是()。

A．申請人對于前者應當提供擔保，而對于后者根據(jù)法院要求提供擔保 B．申請人對于前者應當提供擔保，而對于后者不需提供擔保

C．申請人對于前者根據(jù)法院要求提供擔保，而對于后者應當提供擔保 D．申請人對于前者不需提供擔保，而對于后者應當提供擔保

【正確答案】：C 第30題：根據(jù)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，下列監(jiān)督檢查內容中，不屬于強制性標準監(jiān)督檢查的內容是()。

A．工程項目技術人員的勞動合同 B．工程項目采用的材料、設備

C．工程項目的規(guī)劃、勘察、設計、施工等環(huán)節(jié) D．工程項目的安全、質量

【正確答案】：A 第31題：關于行政訴訟法律規(guī)定的說法，正確的是()。

A．在行政訴訟過程中，被告有權自行向原告和證人收集證據(jù) B．未經行政復議程序，不能提起行政訴訟 C．法院審理行政訴訟案件不適用調解 D．行政訴訟堅持誰主張誰舉證原則

【正確答案】：C 第32題：甲公司欠某供應商500萬元貨款，現(xiàn)甲公司分立為乙、丙兩家公司。關于甲公司分立后的500萬元債務的清償問題的說法，正確的是()。

A．乙公司與丙公司均不承擔清償責任 B．應當由乙、丙公司承擔連帶責任 C．應當由甲公司承擔全部債務 D．應當由乙公司承擔全部債務

【正確答案】：B 第33題：施工單位向電梯生產公司訂購兩部A型電梯，并要求5日內交貨。電梯生產公司回函表示如果延長1周可如約供貨。根據(jù)《合同法》，電梯生產公司的回函屬于()。

A．要約邀請 B．承諾 C．新要約 D．部分承諾

【正確答案】：C 第34題：根據(jù)《合同法》，債權人領取提存物的權利自提存之日起()年內不行使而消滅，提存物扣除提存費用后歸國家所有。

A．2 B．3 C．4 D．5

【正確答案】：D 第35題：某建筑施工單位有50名從業(yè)人員，根據(jù)《安全生產法》，該單位應當()。

A．配備兼職安全生產管理人員

B．設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員 C．因為規(guī)模較小，不需要配備安全生產管理人員 D．配備專職安全生產管理人員

【正確答案】：B 第36題：工程施工過程中應當采取消防安全措施，下列說法中錯誤的是()。

A．修建道路有可能影響消防隊滅火救援的，有關單位必須事先經過當?shù)毓矙C關消防機構 B．禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火 C．自動消防系統(tǒng)的操作人員必須持證上崗

D．禁止攜帶火種進人生產、儲存易燃易爆危險物品的場所

【正確答案】：A 第37題：水泥廠在承諾有效期內，對施工單位訂購水泥的要約作出了完全同意的答復，則該水泥買賣合同成立的時間為()。

A．施工單位發(fā)出訂購水泥的要約時

B．施工單位訂購水泥的要約到達水泥廠時 C．水泥廠發(fā)出答復文件時

D．水泥廠的答復文件到達施工單位時

【正確答案】：D 第38題：某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產事故應急救援預案應由()編制。

A．監(jiān)理單位統(tǒng)一組織 B．總承包單位統(tǒng)一組織

C．總承包單位和分包單位各自 D．建設單位統(tǒng)一組織

【正確答案】：B 第39題：根據(jù)《建筑法》，有權對建筑工程實施強制監(jiān)理的范圍進行規(guī)定的機構是()。

A．住房和城鄉(xiāng)建設部 B．省級建設行政主管部門

C．國家安全生產監(jiān)督管理行政主管部門 D．國務院

【正確答案】：D 第40題：下列糾紛中，適用《仲裁法》仲裁的是()。

A．勞動合同糾紛 B．繼承糾紛 C．對罰款不服發(fā)生的糾紛 D．總分包之間的合同糾紛

【正確答案】：D 第41題：某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為()合同。

A．有效

B．效力待定

C．可變更、可撤銷 D．無效

【正確答案】：A 第42題：某城市市區(qū)范圍內，建筑施工過程中使用機械設備可能產生噪聲的，施工單位必須在該工程開工()日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護部門申報。

A．10 B．7 C．15 D．3

【正確答案】：C 第43題：施工合同履行過程中，監(jiān)理工程師向承包人發(fā)出了提高混凝土等級的通知，施工圖樣中標明該部位的混凝土強度標準為30MPa。對該單位工程應以()為標準進行質量驗收。

A．技術規(guī)范 B．施工圖樣 C．施工合同 D．監(jiān)理通知

【正確答案】：D 第44題：《民用建筑節(jié)能條例》中的民用建筑不包括()建筑。

A．醫(yī)療 B．教育 C．廠房 D．住宅

【正確答案】：C 第45題：關于民事訴訟證人出庭作證的說法?正確的是()。

A．證人只提交書面證詞無須出庭作證 B．證人有義務出庭作證 C．證人在庭審時應當旁聽

D．數(shù)個證人證明同一事實時，可以同時接受詢問

【正確答案】：B 第46題：施工項目進行公開招標，投標保證金有效期應當超過()30天。A．招標文件發(fā)出日 B．投標文件截止日 C．中標日期 D．投標有效期

【正確答案】：D 第47題：關于分包工程發(fā)生質量、安全、進度等問題給建設單位造成損失的責任承擔說法，正確的是()。

A．建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權利

B．建設單位與分包單位無合同關系，無權向分包單位主張權利

C．總承包單位承擔的責任超過其應承擔份額的，有權向分包單位追償 D．分包單位只對總承包單位負責

【正確答案】：C 第48題：劃撥土地使用權只能由()人民政府依法批準。

A．中央

B．省級以上 C．鎮(zhèn)級以上 D．縣級以上

【正確答案】：D 第49題：根據(jù)招標投標相關法律法規(guī)，下列招標投標行為中，不構成招標人與投標人串通投標的是()。

A．招標人從當?shù)刂袠撕蜻x人中確定中標人

B．招標人在開標前將投標情況告知其他投標人 C．招標人預先內定中標人

D．招標人與投標人事先商定壓低標價，中標后再給投標人讓利

【正確答案】：A 第50題：建設單位與施工單位的合同中約定：“合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有關仲裁委員會申請仲裁”。后雙方發(fā)生糾紛，建設單位要求向甲仲裁委員會申請仲裁，施工單位要求向乙仲裁委員會申請仲裁，雙方爭執(zhí)不 下。關于糾紛解決方式選擇的說法，正確的是()。

A．只能向不動產所在地的仲裁委員會申請仲裁 B．只能向有管轄權的人民法院起訴 C．應由甲仲裁委員會進行仲裁

D．建設單位與施工單位選擇的仲裁委員會誰先收到仲裁申請，就由誰進行仲裁

【正確答案】：B 第51題：建設工程施工合同應以()為合同履行地。

A．原告住所地 B．合同簽訂地 C．被告住所地 D．施工行為地 【正確答案】：D 第52題：根據(jù)《物權法》，下列各項財產作為抵押物時，抵押權自登記時設立的是()。

A．正在建造的建筑物 B．生產設備、原材料 C．交通運輸工具

D．正在建造的船舶、航空器

【正確答案】：A 第53題：甲乙兩公司為減少應納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同。根據(jù)《合同法》，該合 同為()合同。

A．無效

B．可變更、可撤銷 C．有效

D．效力待定

【正確答案】：A 第54題：某工程項目建設過程中，發(fā)包人與機械廠簽訂了加工非標準的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的鋼模，根據(jù)《合同法》，該合同屬于()合同。

A．委托 B．承攬

C．施工承包 D．信托

【正確答案】：B 第55題：甲公司與乙公司簽訂的采購合同約定，6月5日甲公司向乙公司支付50萬元預付款，7月5日乙公司將采購物品送至甲公司處。但在6月3日，甲公司獲取確切證據(jù)證明乙公司屆時將不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付預付款，此時甲公司可以行使()。

A．后履行抗辯權 B．撤銷權 C．不安抗辯權

D．同時履行抗辯權

【正確答案】：C 第56題：下列單項合同中，可以不招標的是()。

A．使用財政預算資金的體育項目中合同估算價為80萬元的材料采購合同 B．上市公司投資的商品房項目中合同估算價為500萬元的材料采購合同 C．個人捐資的教育項目中合同估算價為80萬元的監(jiān)理合同 D．外商投資的供水項目中合同估算價為1000萬元的施工合同

【正確答案】：A 第57題：某建設工程發(fā)包人經過招標確定了中標人，雙方依法簽訂了施工合同，則該施工合同成立的時間為()之日。A．評標委員會提交評標報告 B．合同備案

C．中標通知書發(fā)出 D．發(fā)包人確定中標人

【正確答案】：C 第58題：同一專業(yè)的兩個以上不同資質等級的單位實行聯(lián)合承包的，應當按照()單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。

A．資質等級較高的 B．承擔主要任務的 C．資質等級較低的 D．聯(lián)合體牽頭

【正確答案】：C 第59題：根據(jù)《稅收征收管理法》，稅務登記內容發(fā)生變化的，納稅人應當辦理工商變更登記之日起()日內，向稅務機關申報辦理稅務登記。

A．60 B．15 C．30 D．45

【正確答案】：C 第60題：建筑施工企業(yè)安全生產許可證有效期滿需要延期的，應當于期滿前()個月向原安全生產許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。

A．3 B．2 C．4 D．6

【正確答案】：A 第61題：根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，分包單位從事危險作業(yè)人員的意外傷害保險費應由()支付。

A.總承包單位與分包單位按一定比例共同

B.分包單位

C.建設單位

D.總承包單位

【正確答案】：D 第62題：根據(jù)《建設工程質量管理條例》，下列文件中，不屬于工程監(jiān)理單位對施工質量實施監(jiān)理依據(jù)的是()。

A.工程施工圖樣

B.法律法規(guī)

C.監(jiān)理合同

D.施工合同中約定采用的推薦性標準

【正確答案】：A 第63題：某辦公大樓在保修期間出現(xiàn)外墻裂縫，經查是由于設計缺陷造成，原施工單位進行了維修，之后應向()主張維修費用。

A.建設單位

B.設計單位

C.物業(yè)管理單位

D.大樓使用者

【正確答案】：A 第64題：某施工單位為避免破壞施工現(xiàn)場區(qū)域內原有地下管線，欲查明相關情況，應由()負責向其提供施工現(xiàn)場區(qū)域內地下管線資料。

A.相關管線產權部門

B.市政管理部門

C.城建檔案管理部門

D.建設單位

【正確答案】：D 第65題：在保險合同中，負有支付保險費義務的當事人是()。

A.受益人

B.保險人

C.被保險人

D.投保人

【正確答案】：D 第66題：承運人應按運輸合同約定將貨物運輸?shù)街付ǖ攸c后，托運人拒絕支付運輸費用，承運人可以對相應的運輸貨物行使()。

A.留置權

B.抵押權

C.抵消權

D.質押權 【正確答案】：A 第67題：某工程施工聯(lián)合體參加資格預審并獲通過后，投標文件中組成成員發(fā)生變化，雖未經招標人同意，但新聯(lián)合體所有投標人仍然符合資格預審條件要求，則招標人()。

A.征得其他所有投標人同意后可以認定投標文件有效

B.可以認定投標文件有效

C.征得評標委員會同意后可以認定投標文件有效

D.應當認定投標文件無效

【正確答案】：D 第68題：施工單位招聘臨時工的最低年齡為()歲。

A.16

B.1C.20

D.18

【正確答案】：A 第69題：施工單位依法對本企業(yè)的安全生產負全面責任的是()。

A.法定代表人

B.技術負責人

C.項目負責人

D.安全管理部門負責人

【正確答案】：A 第70題：施工單位依法對本企業(yè)的安全生產負全面責任的是()。

A.法定代表人

B.技術負責人

C.項目負責人

D.安全管理部門負責人

【正確答案】：B

二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)第71題：某機械設備租賃公司擬在施工現(xiàn)場安裝施工起重機械，根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，該公司應()。

A.編制安裝方案

B.自行驗收

C.出具自檢合格證明

D.具有起重設備安裝工程專業(yè)承包資質

E.派出本單位專業(yè)技術人員現(xiàn)場監(jiān)督

【正確答案】：ACDE 第72題：拆遷人申請房屋拆遷許可證時，應向房屋所在地的市、縣人民政府拆遷管理部門提交()等資料。

A.建設用地規(guī)劃許可證

B.土地使用權批準文件

C.建設工程規(guī)劃許可證

D.拆遷計劃和拆遷方案

E.拆遷補償安置資金證明

【正確答案】：ABDE 第73題：下列質量問題中，不屬于施工單位在保修期內承擔保修責任的有()。

A.因使用不當造成的質量問題

B.質量監(jiān)督機構沒有發(fā)現(xiàn)的質量問題

C.監(jiān)理單位沒有發(fā)現(xiàn)的質量問題

D.第三方造成的質量問題

E.不可抗力造成的質量問題

【正確答案】：ADE 第74題：關于工程竣工驗收的說法，正確的是()。

A.工程竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期

B.承包人送交竣工驗收報告后，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經鑒定合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為實際竣工日期

C.承包人送交竣工驗收報告后，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人送交竣工驗收報告之日

為竣工日期

D.工程按發(fā)包人要求修改后經竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期

E.建設工程未經驗收，發(fā)包人擅自使用的，以建設工程轉移占有之日為竣工日期

【正確答案】：BCE 第75題：關于建設工程施工合同一般條款的說法，正確的是()。

A.建設單位的名稱應以營業(yè)執(zhí)照上的名稱為準

B.合同標的是財產

C.履行地點為項目所在地

D.違約責任是當事人違反合同義務的責任

E.有關施工組織設計的內容為履行方式條款

【正確答案】：ACDE 第76題：關于工程文件與檔案的整理立卷、驗收移交要求的說法，符合《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》的有()。

A.建設工程項目由幾個單位承包的，各承包單位形成的文件由負責主要施工任務的施工單位整理立卷，并及時向建設單位移交

B.在施工合同中，建設單位應對工程文件的套數(shù)、費用、質量、移交時間等提出明確要求

C.在組織工程竣工驗收前，建設單位應提請當?shù)爻墙n案管理機構對工程檔案進行驗收

D.未取得工程檔案驗收認可文件，建設單位不得組織工程竣工驗收

E.建設工程實行總承包的，各分包單位可將匯總、收集的檔案直接向建設單位移交

【正確答案】：BD 第77題：關于物權的說法，正確的有()。

A.所有權和抵押權可以同時存在于同一不動產之上

B.用益物權和抵押權可以同時存在于同一不動產之上

C.國家所有土地的所有權和使用權都不能轉移

D.建設單位可以與政府部門簽訂土地出讓合同擁有該地的所有權

E.兩個抵押權可以同時存在于同一不動產之上

【正確答案】：ABE 第78題：根據(jù)《消防法》，關于消防設計的審核、驗收及安全指揮的說法，正確的有()。

A.消防設計圖樣審核不合格的，不得頒發(fā)施工許可證

B.自動消防系統(tǒng)的操作員必須持證上崗

C.建設工程未經消防驗收或消防驗收不合格的，不得擅自使用

D.消防器材的經銷人員必須持證上崗

E.企業(yè)、事業(yè)單位的主要負責人是本單位的消防安全責任人

【正確答案】：ABE 第79題：下列傷害情形中，屬于建筑意外傷害保險常見除外責任的有()。

A.在保險合同成立前，被保險人發(fā)生傷害

B.被保險人在施工現(xiàn)場外發(fā)生傷害

C.被保險人因過失而在工程作業(yè)中墜落受傷

D.被保險人在施工現(xiàn)場斗毆而發(fā)生傷害

E.被保險人因涉嫌犯罪逃避追捕而被擊傷

【正確答案】：ABDE 第80題：關于聯(lián)合體投標的說法，正確的是()。

A.多個施工單位可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標

B.中標的聯(lián)合體各方應當共同就中標項目向招標人承擔連帶責任

C.聯(lián)合體各方的共同投標協(xié)議屬于合同關系

D.由不同專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質等級較低的單位確定業(yè)務許可范圍

E.聯(lián)合體中標的，應當由聯(lián)合體各方共同與招標人簽訂合同

【正確答案】：ABCE 第81題：根據(jù)《合同法》，要約失效的情形有()。

A.受要約人拒絕要約的通知到達要約人

B.受要約人的承諾對要約內容作出實質性變更

C.受要約人承諾到達要約人后，要約人發(fā)出撤銷要約的通知

D.要約中規(guī)定的期限屆滿，要約人未收到承諾通知

E.發(fā)出承諾通知前，撤銷要約的通知到達受要約人

【正確答案】：ABE 第82題：下列合同中，屬于依法應當采用書面形式的有()。

A.銀行貸款合同

B.貨物運輸合同

C.租賃合同

D.買賣合同

E.施工合同

【正確答案】：AE 第83題：根據(jù)招標投標相關法律和司法解釋，下列施工合同中，屬于無效合同的是()。

A.未經發(fā)包人同意，承包人將部分非主體工程分包給具有相應資質的施工單位的合同

B.建設單位直接與專業(yè)施工單位簽訂的合同

C.承包人將其承包的工程全部分包給其他有資質的承包人的合同

D.投標人串通投標中標后與招標人簽訂的合同

E.招標文件中明確要求投標人墊資并據(jù)此與中標人簽訂的合同

【正確答案】：ACD 第84題：關于招標代理機構的說法，正確的有()。

A.由評標委員會指定招標代理機構

B.工程招標代理機構可以參與同一招標工程的投標

C.招標代理機構是社會中介組織

D.未經招標人同意，招標代理機構不得向他人轉讓代理業(yè)務

E.工程招標代理機構不得與招標工程的投標人有利益關系

【正確答案】：CDE 第85題：工程施工合同履行過程中，建設單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設單位承擔違約責任的方式可以是()。

A.提前支付所有工程款

B.繼續(xù)履行合同

C.降低工程質量標準

D.支付逾期利息

E.提高合同價款

【正確答案】：BD 第86題：根據(jù)《環(huán)境保護法》，建設項目中防治污染的設施與主體工程應當()。

A.同時招標

B.同時竣工

C.同時設計

D.同時施工

E.同時投產使用

【正確答案】：CDE 第87題：根據(jù)《合同法》，締約過失責任的構成要件有()。

A.發(fā)生在訂立合同的過程中

B.當事人違反了誠實信用原則所要求的義務

C.受害方的信賴利益遭受損失

D.合同被確認為無效

E.在合同訂立同時顯失公平

【正確答案】：ABC 第88題：下列工程施工過程中，屬于侵權責任的情形有()。

A.工地的起重機倒塌造成行人黃某被砸傷

B.施工單位將施工廢料倒入鄰近魚塘造成大量魚苗死亡

C.施工單位違約造成供貨商重大損失

D.分包商在施工時操作不當造成公用供電設施損壞

E.施工單位未按合同約定支付項目經理李某的獎金

【正確答案】：AB 第89題：根據(jù)《立法法》，()之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務院裁決。

A.部門規(guī)章

B.地方政府規(guī)章與部門規(guī)章

C.同一機關制訂的舊的一般規(guī)定與新的特別規(guī)定

D.部門規(guī)章與地方性法規(guī)

E.地方性法規(guī)與地方政府規(guī)章

【正確答案】：AB 第90題：某借款合同債權人將合同權利轉讓給第三人。在合同沒有特別約定的情況下，隨之轉移的其他權利有()。

A.擔保權

B.任意撤銷權

C.抗辯權

D.抵消權

E.人身損害賠償請求權

【正確答案】：ACD 第91題：根據(jù)擔保法律制度，關于抵押的說法，正確的是()。

A．抵押人將已登記的抵押物出賣給受讓人的，物權不發(fā)生轉移

B．除受讓人代為清償債務以外，抵押人未通知抵押權人轉讓抵押物的，物權不發(fā)生轉移 C．抵押人轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權人有權要求抵押人提供相應的擔保 D．抵押人轉讓抵押物所得的價款超過債權數(shù)額的部分，歸抵押人所有 E．抵押物滅失后，抵押人須另行提供抵押擔保

【正確答案】：BCD 第92題：當事人就合同履行地點約定不明確的，不能達成補充協(xié)議，又不能根據(jù)合同有關條款或者交易習慣確定的，則()。

A．給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行 B．履行義務一方有權選擇履行地點 C．交付不動產的，在不動產所在地履行 D．接受履行方有權選擇履行地點

E．其他標的，在履行義務一方所在地履行

【正確答案】：ACE 第93題：關于不安抗辯權成立條件的說法，正確的是()。

A．應當先履行債務的當事人未提供適當擔保 B．雙方當事人基于同一雙務合同而互負債務 C．債務履行有先后順序 D．債務履行不分先后

E．有確切證據(jù)證明后履行一方經營狀況嚴重惡化

【正確答案】：BCE 第94題：根據(jù)《合同法》，當事人一方解除合同的情形有()。

A．當事人一方發(fā)生合并、分立 B．由于不可抗力致使合同不能履行 C．作為當事人一方的公民死亡

D．當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行 E．法定代表人變更

【正確答案】：BD 第95題：施工單位訴建設單位拖欠工程案件中，施工單位對人民法院委托的鑒定機構作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定，人民法院應予準許的情形有()。

A．建設單位不同意鑒定結論

B．鑒定人員不具備相關的鑒定資格 C．鑒定程序嚴重違法 D．鑒定結論明顯依據(jù)不足

E．經過質證認定鑒定結論不能作為證據(jù)使用

【正確答案】：BCDE 第96題：根據(jù)《工程建設國家標準管理辦法》，下列標準中，屬于強制性標準的有()。

A．工程建設勘察、規(guī)劃、設計、施工等行業(yè)定額標準 B．工程建設通用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準 C．工程建設重要的行業(yè)專用的信息技術標準

D．工程建設重要的行業(yè)專用的試驗、檢驗和評定方法等標準 E．工程建設重要的行業(yè)專用的術語、符號和制圖方法等標準

【正確答案】：AB 第97題：勞動爭議仲裁委員會的組成成員應有()。

A．同級人民法院代表 B．工會代表

C．企業(yè)方面代表

D．勞動行政部門代表 E．律師

【正確答案】：BCD 第98題：根據(jù)《民事訴訟法》及相關規(guī)定，下列在建設工程施工合同糾紛的訴訟中，能夠作為證據(jù)的有()。

A．工程設計圖樣

B．施工單位偷錄的談判錄音 C．律師代理意見

D．工程質量鑒定報告

E．被告法定代表人的陳述

【正確答案】：ABDE 第99題：根據(jù)《建設工程質量管理條例》，下列分包情形中，屬于違法分包的有()。

A．施工總承包單位將建設工程的土方工程分包給其他單位 B．總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位

C．未經建設單位許可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成 D．施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位 E．分包單位將其承包的建設工程再分包

【正確答案】：BCDE 第100題：某建筑工程股份有限公司股東大會擬更換監(jiān)事。下列公司人員中，可同時擔任監(jiān)事的有()。A．公司股東 B．公司董事長 C．公司職工代表 D．公司總經理 E．公司財務經理

【正確答案】：AC